1012/2019-26184(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-366/2019

г. Чебоксары

14 марта 2019 года

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии  в составе судьи Коркиной О.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН  

<

***>, ОГРНИП 304213736600640, Чувашская Республика,  

к акционерному обществу "Городское управление капитального строительства", 

ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Россия 428000, г. Чебоксары, Чувашская  Республика, ул. Ленина, д. 7 Б,  

о взыскании 391 739 руб. 25 коп. неустойки, 

с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора: ФИО3, общества с  ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стройсфера",  

без участия представителей сторон, третьих лиц, при участии от истца: ФИО4 по доверенности от 10.01.2019, от ответчика: ФИО5 по доверенности от 07.02.2019, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 333.22 Налогового кодекса  Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Городское управление капитального  строительства" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 224 074 (Двести двадцать четыре тысячи семьдесят четыре) руб. 85  коп. неустойки за период с 10.01.2018 по 14.03.2019, 112 037 (Сто двенадцать  тысяч тридцать семь) руб. 42 коп. штрафа, 10 835 (Десять тысяч восемьсот  тридцать пять) руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины,  всего 346 947 (Триста сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь) руб. 27 коп.  

Взыскать с акционерного общества "Городское управление капитального  строительства" в пользу индивидуального предпринимателя Краснова Вячеслава  Михайловича неустойку за период с 15.03.2019 по день фактической передачи  квартиры, начислив ее на цену договора 2 021 880 руб. по 1/300 ключевой ставки  Банка России, действующей на день исполнения обязательства.  

Освободить акционерное общество "Городское управление капитального  строительства" от доплаты государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья О.А. Коркина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.07.2018 16:20:29

 Кому выдана Коркина Оксана Анатольевна