/

 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-5351/2018-ГК

г. Пермь

28 мая 2018 года

Дело № А71-22027/2017

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Дружининой Л.В., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Полуднициным К.А.,

при участии до объявления перерыва:

от истца: не явились,

от ответчика: Мансурова М.В., паспорт, доверенность от 27.12.2017,

после перерыва лица, участвующие в деле, не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу 

истца, ЗАО "Ямалтрансвзрыв",

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06 марта 2018 года 

по делу № А71-22027/2017

по иску ЗАО "Ямалтрансвзрыв" (ОГРН 1028900554968, ИНН 8902008732)

к ПАО "Газпром спецгазавтотранс" (ОГРН 1021801586047, ИНН 1834100050)

о взыскании задолженности по договору подряда, процентов за пользование чужими денежными средствами, 

 

установил:

ЗАО "Ямалтрансвзрыв" (истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики к ПАО "Газпром спецгазавтотранс" (ответчик) с исковым заявлением о взыскании 39 237 224 руб. 70 коп. задолженности по договору от 05.02.2017 № 2/20, 290 700 руб. 21 коп. процентов за пользование чужими денежными.

Решением суда от 06.03.2018 исковые требования удовлетворены.  Кроме того, с ответчика в пользу истца взысканы расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просил решение суда изменить.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2018 апелляционная жалоба истца принята к производству, судебное заседание назначено на 28.05.2018.

24.05.2018 от истца и ответчика в суд апелляционной инстанции поступили заявления об утверждении  мирового соглашения, достигнутого сторонами по настоящему спору, и ходатайства о рассмотрении этого вопроса в отсутствие представителей сторон.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика ходатайство об утверждении мирового  соглашения поддержал, заявил об исключении из текста мирового соглашения сумм, ошибочно указанных прописью. 28.05.2018 от истца поступило ходатайство аналогичного содержания.

Мировое соглашение, представленное в материалы дела, имеет следующее содержание (с учетом заявленных сторонами ходатайств): 

«1.       Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 49, 138-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по обоюдному согласию, с целью урегулирования возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления по делу № А71-22027/2017.

2.         Стороны подтверждают, что 05.02.2017 между ними был заключен Договор № 2/20 на выполнение работ по инженерной подготовке куста скважин № 21 и строительство автомобильной дороги к кусту № 21 Новопортовского месторождения по объектам: «Карьер № 28» стройки «Обустройство объектов Новопортовского месторождения. Карьеры песка. 2 очередь» (далее - «Договор № 2/20 от 05.02.2017»).

3.         Стороны подтверждают, что работы, предусмотренные Договором № 2/20 от 05.02.2017, были выполнены ЗАО «Ямалтрансвзрыв» и приняты ПАО «Газпром спецгазавтотранс» без возражений.

4.         Стороны подтверждают, что в соответствии с положениями пункта 5.11 Договора № 2/20 от 05.02.2017    90% от стоимости принятых к учету работ составляет 39 237 224,70 рублей.

5.         Стороны подтверждают, что в соответствии с положениями пункта 5.11 Договора № 2/20 от 05.02.2017    оставшаяся часть в размере 10% от стоимости принятых к учету работ (обеспечительный платеж) составляет 4 359 691,64 рублей.

6. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения общая сумма процентов, подлежащих уплате ЗАО «Ямалтрансвзрыв» со стороны ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в соответствии с пунктом 24.22 Договора № 2/20 от 05.02.2017,      составляет 290 700,21 рублей.

7.         Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения общий размер задолженности ПАО «Газпром спецгазавтотранс» перед ЗАО «Ямалтрансвзрыв», с учетом пунктов 4, 5 и 6 настоящего Мирового соглашения, составляет 43 887 616,55 рублей.

8.         Стороны подтверждают, что ПАО «Газпром спецгазавтотранс» заявлена претензия в адрес ЗАО «Ямалтрансвзрыв» о взыскании 19 211 580,00 рублей неустойки по Договору № 2/20 от 05.02.2017 за несвоевременное выполнение работ.

9.         В рамках настоящего Мирового соглашения на основании абзаца 2 пункта 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Мирового соглашения, в размере 19 211 580,00 рублей. В остальной части ПАО «Газпром спецгазавтотранс» отказывается от каких-либо требований о взыскании с ЗАО «Ямалтрансвзрыв» неустойки, процентов и/или убытков, прямо или косвенно связанных с Договором № 2/20 от 05.02.2017.

10.       Стороны договариваются о том, что по настоящему Мировому соглашению после проведения зачета взаимных однородных требований задолженность ПАО «Газпром спецгазавтотранс» перед ЗАО «Ямалтрансвзрыв» составляет 24 676 036,55 рублей, и ПАО «Газпром спецгазавтотранс» выплачивает сумму в размере 24 676 036,55 рублей в соответствии со следующим графиком:

10.1.    до 31.06.2018 ПАО «Газпром спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.2.    до     30.07.2018 ПАО «Газпром спецгазавтотранс»         уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.3.    до     31.08.2018 ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.4.    до     30.09.2018 ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в 6 169 009,13 рублей;

10.5.    Стороны договорились не возмещать друг другу судебные издержки, в том числе расходы на оплату госпошлины.

11.       Стороны договорились, что в случае нарушения ПАО «Газпром спецгазавтотранс» графика погашения задолженности (пропуск срока оплаты, оплата не в полном размере), предусмотренного пунктом 10 настоящего Мирового соглашения, на срок более чем 5 календарных дней, указанный график погашения задолженности автоматически утрачивает силу, что влечет следующие юридические последствия:

11.1.    ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» становится обязанным оплатить всю (оставшуюся) сумму задолженности, указанную в пункте 7 настоящего Мирового соглашения, в полном объеме единовременно в течение 1 календарного дня с момента нарушения графика.

11.2.    У ЗАО «Ямалтрансвзрыв» возникает право требования погашения всей (оставшейся) суммы задолженности, указанной в пункте 7 настоящего Мирового соглашения. При этом ЗАО «Ямалтрансвзрыв» имеет право обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение настоящего Мирового соглашения на всю (оставшуюся) сумму задолженности, указанную в пункте 7 настоящего Мирового соглашения.

11.3.    ПАО «Газпром спецгазавтотранс» вправе взыскивать с ЗАО «Ямалтрансвзрыв» неустойку, указанную в пункте 8 настоящего мирового соглашения, в судебном порядке.

11.4.    Положения пункта 9 настоящего Мирового соглашения утрачивают юридическую силу в соответствии со статьей 327.1 ГК РФ.

12.       В случае неисполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

13.       Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и интересы других лиц и не противоречит законодательству РФ.

14.       Заключение настоящего Мирового соглашения подтверждает, что стороны настоящего спора не имеют больше никаких претензий прямо, косвенно или опосредованно связанных с Договором № 2/20 от 05.02.2017, в том числе в части взыскания неустоек, штрафов, процентов и убытков, кроме тех, которые были уже заявлены и указаны в настоящем мировом соглашении.

15.       Оставшаяся половина уплаченной Истцом государственной пошлины возвращается Истцу из федерального бюджета.

16.       Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр для суда.».

В силу ч. 4 ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 Кодекса.

Согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону (ч. 3 ст. 139 АПК РФ).

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 5 ст. 49, ч. 6 ст. 141 АПК РФ).

Представленное сторонами мировое соглашение соответствует требованиям ст. 140 АПК РФ, подписано уполномоченными лицами (со стороны истца, ЗАО "Ямалтрансвзрыв", представителем Балкуновым П.И., действующим на основании доверенности № 1 от 21.03.2017; со стороны ответчика, ПАО "Газпром спецгазавтотранс", представителем Мансуровой М.В., действующей на основании доверенности № 2 от 27.12.2017), не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению арбитражным судом в порядке ст. 141 АПК РФ. Последствия прекращения производства по заявлению в связи с заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК РФ, сторонам известны.

В связи с утверждением мирового соглашения, решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06.03.2018 подлежит отмене, а производство по делу № А71-22027/2017 - прекращению на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ.

Распределение судебных расходов производится судом в соответствии со статьями 110, 140, 141 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ, а также условиями мирового соглашения.

При обращении с иском истцом была уплачена государственная пошлина в размере 200 000 руб. (платежное поручение № 2759 от 04.12.2017). 

Мировым соглашением (п. 10.5) стороны договорились не возмещать друг другу судебные издержки, в том числе расходы на оплату госпошлины. В соответствии со ст. 333.40 НК РФ в связи с утверждением мирового соглашения государственная пошлина по иску в размере 100 000 руб. (50% от уплаченной) подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

При подаче апелляционной жалобы истцом была уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 руб. по платежному поручению № 3114 от 21.03.2018.

На основании абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 1 500 руб. (50% государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы) подлежит возврату ЗАО «Ямалтрансвзрыв» из федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06 марта 2018 года по делу № А71-22027/2017 отменить. 

Утвердить мировое соглашение между ЗАО "Ямалтрансвзрыв" (ОГРН 1028900554968, ИНН 8902008732) (истец) и ПАО "Газпром спецгазавтотранс" (ОГРН 1021801586047, ИНН 1834100050) (ответчик) на следующих условиях:

«1.       Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со статьями 49, 138-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по обоюдному согласию, с целью урегулирования возникшего спора, явившегося причиной предъявления искового заявления по делу № А71-22027/2017.

2.         Стороны подтверждают, что 05.02.2017 между ними был заключен Договор № 2/20 на выполнение работ по инженерной подготовке куста скважин № 21 и строительство автомобильной дороги к кусту № 21 Новопортовского месторождения по объектам: «Карьер № 28» стройки «Обустройство объектов Новопортовского месторождения. Карьеры песка. 2 очередь» (далее - «Договор № 2/20 от 05.02.2017»).

3.         Стороны подтверждают, что работы, предусмотренные Договором № 2/20 от 05.02.2017, были выполнены ЗАО «Ямалтрансвзрыв» и приняты ПАО «Газпром спецгазавтотранс» без возражений.

4.         Стороны подтверждают, что в соответствии с положениями пункта 5.11 Договора № 2/20 от 05.02.2017    90% от стоимости принятых к учету работ составляет 39 237 224,70 рублей.

5.         Стороны подтверждают, что в соответствии с положениями пункта 5.11 Договора № 2/20 от 05.02.2017    оставшаяся часть в размере 10% от стоимости принятых к учету работ (обеспечительный платеж) составляет 4 359 691,64 рублей.

6. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения общая сумма процентов, подлежащих уплате ЗАО «Ямалтрансвзрыв» со стороны ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в соответствии с пунктом 24.22 Договора № 2/20 от 05.02.2017,      составляет 290 700,21 рублей.

7.         Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Мирового соглашения общий размер задолженности ПАО «Газпром спецгазавтотранс» перед ЗАО «Ямалтрансвзрыв», с учетом пунктов 4, 5 и 6 настоящего Мирового соглашения, составляет 43 887 616,55 рублей.

8.         Стороны подтверждают, что ПАО «Газпром спецгазавтотранс» заявлена претензия в адрес ЗАО «Ямалтрансвзрыв» о взыскании 19 211 580,00 рублей неустойки по Договору № 2/20 от 05.02.2017 за несвоевременное выполнение работ.

9.         В рамках настоящего Мирового соглашения на основании абзаца 2 пункта 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» Стороны пришли к соглашению о зачете взаимных однородных требований, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Мирового соглашения, в размере 19 211 580,00 рублей. В остальной части ПАО «Газпром спецгазавтотранс» отказывается от каких-либо требований о взыскании с ЗАО «Ямалтрансвзрыв» неустойки, процентов и/или убытков, прямо или косвенно связанных с Договором № 2/20 от 05.02.2017.

10.       Стороны договариваются о том, что по настоящему Мировому соглашению после проведения зачета взаимных однородных требований задолженность ПАО «Газпром спецгазавтотранс» перед ЗАО «Ямалтрансвзрыв» составляет 24 676 036,55 рублей, и ПАО «Газпром спецгазавтотранс» выплачивает сумму в размере 24 676 036,55 рублей в соответствии со следующим графиком:

10.1.    до 31.06.2018 ПАО «Газпром спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.2.    до     30.07.2018 ПАО «Газпром спецгазавтотранс»         уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.3.    до     31.08.2018 ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в размере 6 169 009,13 рублей;

10.4.    до     30.09.2018 ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» уплачивает ЗАО «Ямалтрансвзрыв» денежные средства в 6 169 009,13 рублей;

10.5.    Стороны договорились не возмещать друг другу судебные издержки, в том числе расходы на оплату госпошлины.

11.       Стороны договорились, что в случае нарушения ПАО «Газпром спецгазавтотранс» графика погашения задолженности (пропуск срока оплаты, оплата не в полном размере), предусмотренного пунктом 10 настоящего Мирового соглашения, на срок более чем 5 календарных дней, указанный график погашения задолженности автоматически утрачивает силу, что влечет следующие юридические последствия:

11.1.    ПАО «Газпром   спецгазавтотранс» становится обязанным оплатить всю (оставшуюся) сумму задолженности, указанную в пункте 7 настоящего Мирового соглашения, в полном объеме единовременно в течение 1 календарного дня с момента нарушения графика.

11.2.    У ЗАО «Ямалтрансвзрыв» возникает право требования погашения всей (оставшейся) суммы задолженности, указанной в пункте 7 настоящего Мирового соглашения. При этом ЗАО «Ямалтрансвзрыв» имеет право обратиться в Арбитражный суд Удмуртской Республики с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение настоящего Мирового соглашения на всю (оставшуюся) сумму задолженности, указанную в пункте 7 настоящего Мирового соглашения.

11.3.    ПАО «Газпром спецгазавтотранс» вправе взыскивать с ЗАО «Ямалтрансвзрыв» неустойку, указанную в пункте 8 настоящего мирового соглашения, в судебном порядке.

11.4.    Положения пункта 9 настоящего Мирового соглашения утрачивают юридическую силу в соответствии со статьей 327.1 ГК РФ.

12.       В случае неисполнения Ответчиком условий настоящего мирового соглашения, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

13.       Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и интересы других лиц и не противоречит законодательству РФ.

14.       Заключение настоящего Мирового соглашения подтверждает, что стороны настоящего спора не имеют больше никаких претензий прямо, косвенно или опосредованно связанных с Договором № 2/20 от 05.02.2017, в том числе в части взыскания неустоек, штрафов, процентов и убытков, кроме тех, которые были уже заявлены и указаны в настоящем мировом соглашении.

15.       Оставшаяся половина уплаченной Истцом государственной пошлины возвращается Истцу из федерального бюджета.

16.       Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр для суда.».

Возвратить ЗАО "Ямалтрансвзрыв" (ОГРН 1028900554968, ИНН 8902008732) из федерального бюджета государственную пошлину по иску и по апелляционной жалобе в общем размере 101 500 руб., уплаченную по платежным поручениям № 2759 от 04.12.2017, № 3114 от 21.03.2018.

Производство по делу № А71-22027/2017 прекратить.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

 

Председательствующий

 

Н.П. Григорьева 

 

Судьи

 

Л.В. Дружинина 

 

 

О.В. Суслова