22_670007  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-636/2017

г. Южно-Сахалинск

27 июня 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Амур» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

об обязании исполнить муниципальный контракт от 06.08.2013 №  0361300002913000062-0258175-01 и взыскании 32 993 405 рублей 96  копеек неустойки,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171 и 176 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Принять отказ муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства городского округа «Охинский» от иска в  части требования об обязании общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Амур» исполнить муниципальный контракт от  06.08.2013 № 0361300002913000062-0258175-01.  

Производство по делу в указанной части прекратить. В остальной части иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Амур» в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства городского округа  «Охинский» 32 993 405 рублей 96 копеек неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Амур» в доход федерального бюджета 187 967  рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев