АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9303/19

г. Уфа

17 июня 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена         10.06.2019

Полный текст решения изготовлен                  17.06.2019

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН 0268043706, ОГРН 1070268000307)

к   акционерному обществу "Белорецкий металлургический комбинат" (ИНН 0256006322, ОГРН 1020201623716)

о взыскании основного долга в размере 3 182 699 руб. 43 коп., неустойки в размере 46 813 руб. 60 коп., неустойки по день фактической оплаты

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 по доверенности  от 20.02.2019;

ответчик явку своего представителя  в судебное заседание не обеспечил, извещен по правилам ст.ст. 121-123 АПК РФ, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

        Общество  с ограниченной ответственностью "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к акционерному обществу "Белорецкий металлургический комбинат" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании основного долга в размере 3 182 699 руб. 43 коп., неустойки в размере 46 813 руб. 60 коп., неустойки по день фактической оплаты.

От ответчика в материалы дела представлен отзыв, согласно которому  ответчик признает, что за АО "Белорецкий металлургический комбинат" числится задолженность в размере  3 182 699 руб. 43 коп., а также признает, что сумма неустойки и госпошлины рассчитаны  верно.

Исследовав представленные доказательства, суд 

                                        УСТАНОВИЛ:

          Предметом    иска   истцом  определено   требование  о  взыскании                   3 182 699 руб. 43 коп.  долга;  46 813 руб. 60 коп. неустойки;                      неустойку в размере 0,02 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы  долга, начиная со 02.04.2019 по день полного погашения суммы задолженности, но не более 7% от суммы задолженности.

          В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

  Между Истцом (Подрядчиком) и Ответчиком (Заказчиком) 12.04.2017г. был заключен договор подряда №34821Д, согласно которому Подрядчик (истец, ООО «Техноресурс») обязался по заданию Заказчика (ответчик, АО «Белорецкий металлургический комбинат») выполнить работу, предусмотренную настоящим договором, а Заказчик обязался принять ее результат  и оплатить в соответствии  с условиями договора. Подрядчик обязался выполнить производство общестроительных работ. Перечень и состав работ, требования к  результату работ указаны в приложениях  к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью. Подрядчик  обязуется выполнить  работы, указанные  в п.1.2 договора качественно и в сроки, указанные в п.2.1.2 договора. Исполнитель  обязуется действовать  добросовестно и  тем способом, который является наилучшим  для обеспечения интересов Заказчика (п.1.2 договора).  

Согласно п.4.1 договора общая стоимость работ согласовывается сторонами в приложениях к договору.

Указанные, согласованные с ответчиком работы, истцом были выполнены и приняты, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также актами о приемке выполненных работ по форме КС-2. На основании указанных первичных документов, истцом ООО «Техноресурс» ответчику АО«Белорецкий металлургический комбинат» были выставлены счет-фактуры, которые ответчиком были оплачены лишь частично.

Общая стоимость выполненных истцом по договору подряда №34821Д от 12 апреля 2017 года работ (по приложениям №№9, 10, 11, 12,13) - составила 3 973 818,12 рублей, исходя из следующего:

№

Наименование документаи дата составления

Приложение к договору

сумма документа

1

с-ф №1 от 16.08.2018 гкоррект. с-ф №1 от24.01.2019

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г (строка 1)

851483,46-302717,20=548 766,26

2

с-ф №2 от 05.09.2018 г

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г (строка 3)

91 349,70

3

с-ф №3 от 16.08.2018 г 

коррект. с-ф №1 от24.01.2019

ф №1 от24.01.2019коррект.с-ф №2 от24.01.2019

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г

(строка 2)

458 660,10

-177348,10=

281 312,00

-177 348,10 =281 312,00

4

с-ф №4 от 27.09.2018 г

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г

(строка 6)

266 864,95

5

с-ф №5 от 27.09.2018 г

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г

(строка 5)

456 658,40

6

с-ф №6 от 27.09.2018 г

Приложение к договору №9 от 13.06.2018 г

(строка 4)

166 789,86

7

с-ф №7 от 27.09.2018 г

Приложение к договору №11 от 01.08.2018

(строка 1)

485 605,99

8

с-ф №8 от 19.11.2018 г

Приложение к договору №11 от 01.08.2018

(строка 2)

299 310,96

9

с-ф №9 от 19.11.2018 т

Приложение к договору №9 от 01.08.2018 г

(строка 7)

644 365,60

10

с-ф №10 от 19.11.2018 г

Приложение к договору №10 от 01.08.2018 г

296 489,30

11

с-ф №11 от 19.11.2018 г

Приложение к договору №12 от 01.08.2018 г

173 270,30

12

с-ф №12 от 19.11.2018 г

Приложение к договору №13 от 01.08.2018 г

263 034,80

ИТОГО:

3 973 818,12

Задолженность ответчика перед истцом определена в соответствии с актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п.4 приложений №№9, 10, 11, 12, 13 Заказчик до начала выполнения работ производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 15% от общей суммы договора. Следовательно, общая сумма предоплаты составляет  596 072 руб. 72 коп.

В соответствии с п.5 приложений №№ 9, 10, 11, 12, 13 расчеты осуществляются в течение 90 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ. 

Следовательно, общая сумма окончательных расчетов (последующая оплата), которые ответчик должен был произвести, составляет                                     3 377 745 руб. 40 коп.

Общая сумма поступивших от ответчика платежей составляет                             791 119 руб., из которых с назначением платежа «предоплата...» - 621 119 руб., с назначением платежа «оплата по договору...» - 170 000 руб.

При таких обстоятельствах считаю правомерным распределить платежи с назначением «предоплата» в размере 621 119 руб.  следующим образом:

596 072 руб. 72 коп. - в порядке предоплаты по всем счет-фактурам;

25 046 руб. 28 коп.- в счет окончательного расчета.

Платежи с назначением «оплата по договору...» - 170 000 руб.  подлежат распределению в соответствии с их назначением.

Указанное распределение необходимо для начисления ответчику штрафных санкций - неустойки, предусмотренной п.7 всех приложений.

Согласно п.7 всех приложений, в случае нарушения срока окончательной оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,02% начисляемую на несвоевременно уплаченную сумму долга, за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязанности, но не более 7% несвоевременно оплаченной суммы.

Срок полной оплаты выполненных истцом работ наступил в указанные даты:

№

Наименование документаи дата составления

сумма документа

Срок оплаты

оплачено

долг

1

с-ф № 1 от 16.08.2018 гкоррект. с-ф №1 от24.01.2019

851 483,46-302 717,20= 548 766,26

по 14.11.2018

277 361,22(предоплата82 314,94 +последующаяоплата195 046,28)

271 405,04

2

с-ф №2 от 05.09.2018 г

91 349,70

по 04.12.2018

13 702,46

77 647,25

3

с-ф№3 от 16.08.2018 гкоррект.с-ф №2 от24.01.2019

458 660,10-177 348,10= 281 312,00

по 14.11.2018

42 196,00

239 115,20

4

с-ф №4 от 27.09.2018 г

266 864,95

по 26.12.2018

40 029,75

226 835,21

5

с-ф №5 от 27.09.2018 г

456 658,40

по 26.12.2018

68 498,76

388 159,64

6

с-ф №6 от 27.09.2018 г

166 789,86

по 26.12.2018

25 018,48

141 771,39

7

с-ф №7 от 27.09.2018 г

485 605,99

по 26.12.2018

72 840,90

412 765,09

8

с-ф №8 от 19.11.2018 г

299 310,96

по 17.02.2019

44 896,65

254 414,32

9

с-ф №9 от 19.11.2018 г

644 365,60

по 17.02.2019

96 654,84

547 710,76

10

с-ф №10 от 19.11.2018 г

296 489,30

по 17.02.2019

44 473,40

252 015,91

11

с-ф №11 от 19.11.2018 г

173 270,30

по 17.02.2019

25 990,55

147 279,76

12

с-ф №12 от 19.11.2018 г

263 034,80

по 17.02.2019

39 455,22

223 579,58

ИТОГО:

3 973 818,12

791 119,00

3 182 699,43

В соответствии с п.7, приложений №№9, 10, 11, 12, 13 к договору подряда №34821Д от 12.04.2017 года, в случае нарушения срока окончательной оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,02%, начисляемую на несвоевременно уплаченную сумму долга, за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязанности, но не более 7% несвоевременно оплаченной суммы.

Ответчику была направлена  20.02.2019 претензия о погашении долга, получена ответчиком 22 февраля 2019 года. Претензия не удовлетворена, оставлена без ответа. Ответчик нарушил обязательства по оплате стоимости выполненных работ.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота.

       Исследовав  изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В гл.37 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены разновидности договоров подряда. В частности, в § 1 данной главы перечислены общие положения о договоре подряда, которые должны применяться при заключении договоров данного вида, за теми исключениями, которые характерны для их отдельных видов договоров.

Статьей 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации  установлено: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В ч.2 данной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Гражданского кодекса  Российской Федерации  по этим видам договоров.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии таких условий  в договоре, оплата производится в соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истец обязательства по договору исполнил надлежащим образом, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.   

Работы приняты ответчиком  без замечаний относительно объема, сроков, качества и стоимости работ. 

Справки  о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости. Данные документы подписаны представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скреплены печатями истца и ответчика, что свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата заказчиком (ответчиком). 

Факт выполнения истцом работ по договору  подтвержден материалами дела и сторонами не оспаривается. 

Доказательств оплаты в материалы дела не представлено.

        При изложенных обстоятельствах, исковые требования о взыскании 3 182 699 руб. 43 коп. долга    подлежат  удовлетворению.

        В состав материально-правового требования по настоящему делу включено также требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение принятых обязательств.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

         Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено                (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В соответствии с п.7, приложений №№9, 10, 11, 12, 13 к договору подряда №34821Д от 12.04.2017 года, в случае нарушения срока окончательной оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,02%, начисляемую на несвоевременно уплаченную сумму долга, за каждый день просрочки платежа до полного исполнения обязанности, но не более 7% несвоевременно оплаченной суммы.

Задолженность:

271 405,04 руб.

Начало периода:

15.11.2018

Неустойка:

0,02 %

Конец периода:

26.03.2019

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 15.11.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

271 405,04

15.11.2018

26.03.2019

132

271 405,04 х 132 х 0.02%

7 165,09 р.

Итого:

7 165,09 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 15.11.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

239 115,20

15.11.2018

26.03.2019

132

239 115,20 х 132 x 0.02%

6 312,64 р.

Итого:

6 312,64 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 05.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

77 647,25

05.12.2018

26.03.2019

112

77 647,25 х Ц2 х 0.02%

1 739,30 р.

Итого:

1 739,30 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 27.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

226 835,21

27.12.2018

26.03.2019

90

226 835,21 х 90 х 0.02%

4 083,03 р.

Итого:

4 083,03 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 27.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

388 159,64

27.12.2018

26.03.2019

90

388 159,64 х 90 х 0.02%

6 986,87 р.

Итого:

6 986,87 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 27.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

141 771,39

27.12.2018

26.03.2019

90

141 771,39 х 90 х 0.02%

2 551,89 р.

Итого:

2 551,89 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 27.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

412 765,09

27.12.2018

26.03.2019

90

412 765,09 х 90 х 0.02%

7 429,77 р.

Итого:

7 429,77 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 18.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

254 414,32

18.02.2019

26.03.2019

37

254 414,32 х 37 х 0.02%

1 882,67 р.

Итого:

1 882,67 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 18.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

547 710,76

18.02.2019

26.03.2019

37

547 710,76 х 37 х 0.02%

4 053,06 р.

Итого:

4 053,06 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 18.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

252 015,91

18.02.2019

26.03.2019

37

252 015,91 х 37 x 0.02%

1 864,92 р.

Итого:

1 864,92 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 18.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

147 279,76

18.02.2019

26.03.2019

37

147 279,76 х 37 х 0.02%

1 089,87 р.

Итого:

1 089,87 руб.

Расчёт неустойки по задолженности, возникшей 18.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

223 579,58

18.02.2019

26.03.2019

37

223 579,58 х 37 х 0.02%

1 654,49 р.

Итого:

1 654,49 руб.

Сумма основного долга: 3 182 699,43 руб.

Сумма неустойки по всем задолженностям: 46 813,60 руб.

     Поскольку ответчиком не подавалось соответствующее мотивированное заявление о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, не заявлялись возражения относительно чрезмерности суммы неустойки и несоответствия ее размера последствиям неисполнения обязательства, основания для уменьшения неустойки в порядке ст.333 ГК РФ   у суда отсутствуют.

        Таким  образом, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца неустойка в размере  46 813 руб. 60 коп.  за период с  15.11.2018 по 26.03.2019. 

Также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца  неустойка в размере 0,02 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы  долга, начиная со 02.04.2019 по день полного погашения суммы задолженности, но не более 7% от суммы задолженности.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского Кодекса Российской Федерации Истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства(в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая  неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения  указывает   неустойку в размере 0,02 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы  долга, начиная со 02.04.2019 по день полного погашения суммы задолженности, но не более 7% от суммы задолженности.

 В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОРЕСУРС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3 182 699 руб. 43 коп. сумму долга; неустойку в размере 46 813 руб. 60 коп.; неустойку в размере 0,02 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы  долга, начиная со 02.04.2019 по день полного погашения суммы задолженности, но не более 7% от суммы задолженности.

  Взыскать с акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 39 147 руб. 57 коп. сумму государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

  Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

    Судья З.Г. Фазлыева