224_4733943 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  г. Пермь  

27 февраля 2024 года Дело № А50–2469/2023  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кудиновой О.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 (до  перерыва), помощником судьи Захаровой Е.А. (после перерыва)  

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Пермская  строительная компания "Альянс" (614990, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, штрафа и встречному иску о взыскании задолженности 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Пермская  строительная компания "Альянс" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>) в пользу некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Пермском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 550 000 руб.  неустойки, 22 118 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс"  

(ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>)  6 230 613 руб. 07 коп. задолженности, 54 153 руб. судебных расходов по оплате  государственной пошлины, 72 000 руб. судебных расходов по оплате судебной  экспертизы.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Пермская  строительная компания "Альянс" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>)  справку на возврат из федерального  бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 058 руб.  уплаченной по платежному поручению № 408 от 03.04.2023.  

 В результате процессуального зачета первоначального и встречного исков: 

 взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Пермская строительная компания "Альянс"  (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>)  5 680 613 руб. 07 коп. задолженности, 32 035 руб. судебных расходов по оплате  государственной пошлины, 72 000 руб. судебных расходов по оплате судебной  экспертизы.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Пермская  строительная компания "Альянс" (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 27.10.2008, ИНН: 

<

***>)  справку на возврат из федерального  бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в размере 2 058 руб.  уплаченной по платежному поручению № 408 от 03.04.2023.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья О.В.Кудинова