268/2018-26049(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-16393/2017

26 марта 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Босова А.Е. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарём судебного заседания ФИО1,  

с участием ФИО2 — представителя истца по доверенности от 09.01.2018 № 2, 

ФИО3 — представителя ответчика по доверенности от 11.01.2018,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки, 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований  относительно предмета спора, — временный управляющий  

общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» ФИО4. 

Руководствуясь статьёй 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 112, 167 — 171, 176 и 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить полностью.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 10 330 600 рублей 74 копейки  неустойки за период с 02.10.2014 по 05.02.2015.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый  ремонтно-строительный трест» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета 74 653 рубля государственной пошлины.  

4. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать  после вступления решения в законную силу.  

5. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд  Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме.  

Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.Е. Босов