ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-15291/2023

Дело № А40-252793/22

г. Москва

18 апреля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 18 апреля 2023 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Титовой И.А.,

судей: Порывкина П.А., Фриева А.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "САТОН-ХОЛИДЖ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2023 по делу № А40-252793/22 по иску ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ", 129626, 

<

...>, ЭТ 8 КОМ 6 ОФ 73, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2004, ИНН: 

<

***> к ООО "САТОН-ХОЛИДЖ", 109390, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 27/2, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. VI, КОМНАТА 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2015, ИНН: 

<

***> о взыскании 1118843 руб. 15 коп

При участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2023,

от ответчика: Саранча И.В. по доверенности от 03.04.2023.

У С Т А Н О В И Л:

ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ", 129626, 

<

...>, ЭТ 8 КОМ 6 ОФ 73, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2004, ИНН: 

<

***> обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "САТОН-ХОЛИДЖ", 109390, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ, ЛЮБЛИНСКАЯ УЛ., Д. 27/2, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. VI, КОМНАТА 17, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2015, ИНН: 

<

***> о взыскании 602495 руб. 87 коп., в том числе: неосновательное обогащение в размере 550000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52495 руб. 87 коп. за период с 26.12.2021 по 17.01.2023, с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Решением от 27.01.2023  с ООО "САТОН-ХОЛИДЖ" в пользу ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ" задолженность в размере 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.05.2022 по 17.01.2023 в размере 29278 (Двадцать девять тысяч двести семьдесят восемь) руб. 08 коп., а также расходы по госпошлине в размере 14470 (Четырнадцать тысяч четыреста семьдесят) руб. 03 коп.

Возвращена ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ" из средств федерального бюджета излишне уплаченная госпошлина п/п № 14 от 27.12.2022 в размере 8950 (Восемь тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО "САТОН-ХОЛИДЖ"  обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить. 

В судебном заседании стороны поддержали свои правовые позиции по спору.

Рассмотрев апелляционную жалобу, материалы дела, выслушав доводы сторон, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о необходимости изменения судебного акта на основании п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 02.11.2021 между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен контракт № 02-11М/Хим-2.

Согласно данному контракту субподрядчик принял на себя обязательства в установленный контрактом срок выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция для создания производства перспективных пиротехнических изделий с использованием безопасных технологий (в целях внедрения технологий №№ 1.2.6.15, 1.2.6.16, 1.2.6.17, 1.3.6.2, 1.3.6.3)», АО «Краснозаводский химический завод», г. Краснозаводск, Московская область Строительство здания №562 и передать результат работ подрядчику, а подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора.

Согласно условиям контракта (п. 5.1. контракта) срок начала выполнения работ по настоящему контракту 02.11.2021 г. - с даты подписания настоящего контракта обеими сторонами. Срок окончания (завершения) выполненных работ (п. 5.2. контракта) - 25 декабря 2021 г.

Во исполнение условий контракта на расчётный счёт ООО «САТОН-Холидж» был перечислен аванс в размере 550000 руб., что подтверждается платежными поручениями: №1810 от 02.11.2021, № 64 от 19.01.2022.

Согласно п. 4.2 контракта акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) представляются субподрядчиком.

В нарушение принятых на себя обязательств по договору, ответчик работы, в сроки, предусмотренные договором не выполнил, результат выполненных работ к приемке не предъявил.

26 апреля 2022г. в адрес ООО «САТОН-Холидж» было направлено уведомление о расторжении контракта в соответствии со ст. 715 ГК РФ, содержащее требование о расторжении договора.

Требования претензии оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском.

Сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию положениями главы 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 715 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться в срок надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Однако, в соответствии со статьей 450 Кодекса  изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Как следует из статьи 450.1. предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Пунктом 13.5 договора предусмотрено право истца на односторонний отказ от исполнения договора.

В ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422), и ст. 431 ГК РФ, согласно которой  при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из установленных судом условий договоров и норм закона, суд первой инстанции прищел к выводу о том, что истец воспользовался правом на односторонний отказ от исполнения договоров подряда.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя.

Ответчиком не представлены доказательства выполнения работ и предъявления результатов выполненных работ, в порядке, предусмотренном контрактом.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на соглашение о расторжении договора, в котором указано, что подрядчику с подписанным соглашением о расторжении договора, переданы документы, подтверждающие выполнение работ на сумму 475 000 руб.

Доводы отзыва в данной части, судом первой инстанции правомерно были отклонены, поскольку ответчиком не представлены доказательства направления или передачи подписанного со своей стороны соглашения о расторжении контракта ответчику.

Кроме того, ответчиком в одностороннем порядке зачеркнуты п.п. 2, 3 соглашения о расторжении контракта.

Направленные ответчиком акты в адрес истца исх. № 283 от 26.12.2022 судом первой инстанции не рассматривались, поскольку направлены после расторжения договора.

Доказательства возврата спорной денежной суммы суду ответчиком не представлено, в связи с чем, требование истца о взыскании 550000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, признается обоснованным, документально подтвержденным и подлежащим удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 52495 руб. 87 коп. за период с 26.12.2021 по 17.01.2023.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

В силу п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Представленный истцом расчет процентов судом проверен, признан составленным не верно, поскольку с учетом даты получения уведомления о расторжении договора, а также срока на возврат денежных средств, проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежат начислению с 27.05.2022 по 17.01.2023, в связи с чем, суд считает требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежащим удовлетворению в части, в размере 29278 руб. 08 коп.

Суд первой инстанции посчитал заявление ответчика о применении ст. 333 ГК РФ, при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащим отклонению, поскольку в силу разъяснений пункта 48 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 к размеру процентов, взыскиваемых на основании п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу, положения ст. 333 ГК РФ не применяются.

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до окончания срока моратория начисление неустойки (процентов) на установленную судебным актом задолженность в порядке исполнения судебного акта не производится.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по дату фактической оплаты долга. В связи с чем взысканию с ответчика подлежат проценты начисленные по ст. 395 АПК РФ в размере 12 318,48 руб.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит требования истца подлежащими удовлетворению в части.

В остальной части судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка имеющимся в деле доказательствам.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269 - 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.01.2023 по делу № А40-252793/22 изменить.

Взыскать с ООО "САТОН-ХОЛИДЖ" в пользу ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ" проценты за пользование чужими денежными средствами в размере  12 318,49 руб. а также расходы по госпошлине по иску в размере  14149 руб. 

Возвратить ООО "СПЕЦТЕПЛОСТРОЙ" госпошлину по иску в размере 219 руб., перечисленную по платежному поручению 14 от 27.12.2022 г. В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья:  И.А. Титова 

Судьи:  П.А. Порывкин 

 А.Л. Фриев 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.