АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, г. Симферополь, ул. А.Невского, 29/11 E-mail: info@crimea.arbitr.ru http://www.crimea.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ  резолютивная часть

Дело № А83-12616/2018

12 августа 2020 года

г. Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ильичева Н.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) к обществу с ограниченной  ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда и встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному  предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП  306231110700041) о взыскании неустойки по договору подряда, при участии третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора – общества с  ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) и временного управляющего общества с ограниченной ответственностью  «3D-СТРОЙ ЮГ» ФИО3 (ИНН 

<

***>),  

при участии представителей лиц, участвующих в деле: не явились  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд – 

РЕШИЛ:

Отказать индивидуальному предпринимателю ФИО2  

Александровичу (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в удовлетворении  

исковых требований по первоначальному иску о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН 9103064644, ОГРН  1159102031230) задолженности по договору подряда № 9200-30П/16 от 30.06.2016 в  размере 851126,53 руб.  

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в удовлетворении исковых  требований по встречному иску о взыскании с индивидуального предпринимателя  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041)  неустойки за срыв конечного срока выполнения строительно-монтажных работ по  договору подряда № 9200-30П/16 от 30.06.2016 в размере 854 171,24 руб., рассчитанную  за период с 14.10.2016 по 24.07.2017 включительно.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального  бюджета государственную пошлину за рассмотрение первоначального иска в размере  20023,00 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС- СЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину за рассмотрение встречного иска в размере 20083,00 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение  двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом  апелляционной инстанции.  

Судья Н.Н. Ильичев