107501133_955549  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е ( резолютивная часть)

Дело № А59-5714/2019

г. Южно-Сахалинск

04 марта 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дудиной  С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Коваль В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, ул. Толстого, 55, 10, г. Белгород, Белгородская обл.,  308019)  

к Администрации муниципального образования городской округ  «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Маяковского, 7, пгт. Смирных,  Смирныховский р-н, Сахалинская обл., 694350)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту №  0161300003315000157 от 28.10.2015,  

при участии: от истца – представитель не явился, 

от ответчика – представитель ФИО1 по  доверенности № 3 от 03.01.2020 (сроком до 31.12.2020), диплом о наличии  высшего юридического образования представлен (до перерыва),  

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Администрации муниципального образования городской  округ «Смирныховский» Сахалинской области Российской Федерации в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Подрядчик»  неустойку в размере 946 015 рублей 65 копеек, судебные расходы по  

уплате государственной пошлины в сумме 21 920 рублей, а всего – 967 935  рублей 65 копеек.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  «Подрядчик» из федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 3 313 рублей, уплаченную по платежному поручению № 25532 от  11.10.2019, о чем выдать справку.  

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со  дня его принятия, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.Ф. Дудина