21/2017-77198(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-2177/2017

г. Новосибирск

25 мая 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюзина С.Г.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Григорьевой  И.М., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» к открытому акционерному  обществу по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и  инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» о взыскании 1892552,57  рублей неустойки  

и встречному иску о взыскании 868893,01 рублей неустойки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

по первоначальному иску взыскать с открытого акционерного общества  по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и  инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» 1892552,57 рублей  неустойки, а также 31926 рублей судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

по встречному иску взыскать общества с ограниченной  ответственностью «Перлит-Строй» в пользу открытого акционерного  общества по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и  инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» 577775,60 рублей  

неустойки, а также 13550 рублей судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

В результате зачета взыскать с открытого акционерного общества по  строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных  сооружений «Новосибирскавтодор» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Перлит-Строй» 1333152,97 рублей неустойки.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд Западно- Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня  его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.Г. Зюзин