ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18АП-10218/2018, 18АП-10425/2018

Дело № А07-31744/2017

27 августа 2018 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 августа 2018 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Деевой Г.А.,

судей Баканова В.В., Лукьяновой М.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу апелляционных жалоб общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений», общества с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2018 по делу № А07-31744/2017 (судья Шамсутдинов Э.Р.).

 

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» - ФИО2 (служебное удостоверение, доверенность от 22.05.2018 №3), ФИО3 (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ);

общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» - ФИО4 (паспорт, доверенность от 05.04.2018 №89), ФИО5 (паспорт, доверенность от 30.03.2018 №63).

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» (далее – общество «ИжТехноСервис», истец, ответчик по встречному иску) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (далее – общество «НИПИ ОНГМ», ответчик, истец по встречному иску)  о взыскании 2 311 149 руб. 27 коп. задолженности, 141 140 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов, начисленных на оставшуюся сумму задолженности, по ставке рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 13.10.2017, до момента фактического исполнения обязательства.

Общество «НИПИ ОНГМ» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан со встречным исковым заявлением к обществу «ИжТехноСервис» о взыскании 1 263 502 руб. 24 коп. договорной неустойки за нарушение срока выполнения этапов работ.

Определениями Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.12.2017, от 07.02.2018 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество Акционерная нефтяная компания «Башнефть», общество с ограниченной ответственностью «БАШНИПИНЕФТЬ» (далее – третьи лица).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2018 первоначальные исковые требования общества «ИжТехноСервис» удовлетворены.

С истца в пользу ответчика взыскано 2 311 149 руб. 27 коп. задолженности, 141 140 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты, начисленные на оставшуюся сумму задолженности, по ставке рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 13.10.2017, до момента фактического исполнения обязательства.

Встречные исковые требования общества «НИПИ ОНГМ» удовлетворены частично.

С общества «ИжТехноСервис» в пользу истца по встречному иску взыскано 50 000 руб. неустойки. 

Судом произведен зачет первоначальных и встречных исковых требований, в результате которого с общества «НИПИ ОНГМ» в пользу общества «ИжТехноСервис» взыскано 2 311 149 руб. 27 коп. задолженности, 91 140 руб. 84 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты, начисленные на оставшуюся сумму задолженности, по ставке рефинансирования ЦБ РФ, начиная с 13.10.2017, до момента фактического исполнения обязательства.

Судебным актом также распределены судебные расходы по уплате государственной пошлины.

Общество «ИжТехноСервис», общество «НИПИ ОНГМ» с вынесенным судебным актом не согласились, обратились в суд апелляционной инстанции с жалобами.

Общество «НИПИ ОНГМ» в апелляционной жалобе просило решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований отменить, удовлетворить встречные исковые требования в полном объеме.

Общество «ИжТехноСервис» в поданной им апелляционной жалобе просило решение суда первой инстанции в части удовлетворения встречных исковых требований отменить, в удовлетворении встречного иска о взыскании договорной неустойки отказать.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2018 рассмотрение апелляционных жалоб общества «НИПИ ОНГМ», общества «ИжТехноСервис» назначено на 13.08.2018 на 14 час. 00 мин.

В судебном заседании 13.08.2018 объявлялся перерыв до 20.08.2018 16 час. 00 мин.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом; в судебное заседание  третьи лица своих представителей не направили, в связи с чем заседание проведено в их отсутствие в порядке  ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В рамках перерыва от сторон поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, заключенного 16.08.2018. Суду представлен экземпляр мирового соглашения, подписанный  в двустороннем порядке.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, исследовав материалы дела и изучив представленное сторонами мировое соглашение, считает ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению.

Заключение мирового соглашения в силу статей 138, 139 и 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по своей природе является таким способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон на взаимоприемлемых условиях и не предполагает продолжения гражданско-правового конфликта. 

В соответствии с  частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса, по любому делу, если иное не предусмотрено АПК РФ и иным федеральным законом. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и         противоречить закону.

Поскольку примирение сторон является одной из целей арбитражного судопроизводства, а заключение сторонами мирового соглашения является примирительной процедурой, арбитражный суд любой инстанции должен содействовать разрешению спора путем достижения сторонами мирного урегулирования конфликта.

В силу пункта 5 статьи 49, пункта 6 статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается судом при условии, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Судом апелляционной инстанции установлено, что мировое соглашение подписано уполномоченными на заключение мирового соглашения представителями сторон: от общества «ИжТехноСервис» - генеральным директором общества «ИжТехноСервис», действующим на основании устава, от общества «НИПИ ОНГМ» - ФИО6, действующей на основании доверенности от 30.03.2018 №61, сроком действия по 31.12.2018, содержащей полномочия на заключение мирового соглашения.

Как следует из представленного сторонами мирового соглашения от 16.08.2018, стороны пришли к соглашению об урегулировании спора на следующих условиях:

«Истец - общество с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис»    (ООО «ИжТехноСервис») в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Ответчик - общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ООО НИПИ ОНГМ) в лице представителя по доверенности №61 от 30.03.2018 ФИО6 с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

Настоящее мировое соглашение (далее — Соглашение) заключается сторонами в целях урегулирования спора по делу №А07-31744/2017 по иску ООО «ИжТехноСервис» к ООО НИПИ ОНГМ о взыскании задолженности в размере 2 311 149 (два миллиона триста одиннадцать тысяч сто сорок девять) рублей 27 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) рублей 84 копейки с последующим начислением по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция промысловых трубопроводов Аланского нефтяного месторождения», а также в целях урегулирования спора по встречному иску ООО НИПИ ОНГМ к ООО «ИжТехноСервис» о взыскании договорной неустойки за нарушение срока выполнения этапов работ в сумме 1 263 502 (один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьсот два) рубля 24 копейки.

1. Стороны признают, что в связи с частичной оплатой ООО НИПИ ОНГМ суммы основного долга в размере 770 000 руб. (пл. поручение №1029 от 16.08.2018) задолженность ООО НИПИ ОНГМ перед ООО  «ИжТехноСервис»  по оплате основного долга составляет 1 541 149 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто сорок девять) рублей 27 копеек.

2. ООО «ИжТехноСервис» отказывается от исковых требований в части взыскания суммы основного долга по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, превышающих сумму 1 541 149 рублей 27 копеек.

3. ООО «ИжТехноСервис» отказывается от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, превышающих сумму 141 140 руб. 84 коп.

4. ООО НИПИ ОНГМ признает сумму основного долга в размере 1 541 149 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто сорок девять) рублей 27 копеек, а также сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) рублей 84 копейки.

Итого, общая сумма признанных ООО НИПИ ОНГМ требований по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 составляет: 1 682 290 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести девяноста) рублей 11 копеек.

5. ООО НИПИ ОНГМ обязуется оплатить 1 682 290 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести девяноста) рублей 11 копеек перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ИжТехноСервис» в срок до 30.09.2018.

6. Настоящим мировым соглашением стороны подтверждают, что комплексные инженерные изыскания по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 были переданы ООО «ИжТехноСервис» в адрес ООО НИПИ ОНГМ по накладной №2 от 29.04.2016, на основании которой сторонами был подписан акт сдачи-приемки работ № 001 от 13.05.2016.

7. Стороны претензий друг к другу, связанных с исполнением принятых на себя обязательств по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, не имеют.

8. ООО НИПИ ОНГМ отказывается от встречных исковых требований в полном объеме.

9. Все судебные расходы, прямо или косвенно связанные с делом №А07-31744/2017, в том числе расходы по оплате услуг представителей, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

10. В соответствии с п.3 ч.7 ст. 141 АПК РФ истцу по первоначальному иску и истцу по встречному иску 50 процентов суммы уплаченной ими государственной пошлины, возвращается посредством возврата из федерального бюджета.

11. Расходы по оставшимся 50 процентов государственной пошлины стороны несут самостоятельно.

12. Рассрочка уплаты денежных средств по Соглашению является беспроцентной.

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон Соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

14. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Стороны ходатайствуют об утверждении арбитражным судом мирового соглашения и прекращении производства по делу. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны».

  Изучив условия мирового соглашения от 16.08.2018, представленного               на утверждение суда апелляционной инстанции, суд приходит к выводу,  что по форме и содержанию оно соответствует требованиям статьи 140 АПК РФ, условия данного мирового соглашения не противоречат действующему законодательству, не нарушают прав и законных интересов других лиц. 

  При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает,                 что мировое соглашение подлежит утверждению на основании статьи 141             АПК РФ.

  Последствием утверждения арбитражным судом мирового соглашения на условиях, согласованных сторонами, является прекращение производства по делу (часть 2 статьи 150 АПК РФ), решение суда в силу вышеизложенного подлежит отмене. 

  Судебные расходы по уплате государственной пошлины с учетом статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 141                        Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскиваются апелляционным судом в соответствии с условиями заключенного между сторонами мирового соглашения.

В соответствии с абзацем 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части 7 статьи 141                        АПК РФ при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

В связи с изложенным обществу «ИжТехноСервис» из федерального бюджета подлежит возврату 1500 руб. государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение апелляционной жалобы по платёжному поручению от 29.06.2018 № 34.

Обществу «НИПИ ОНГМ» из федерального бюджета подлежит возврату 1500 руб. государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение апелляционной жалобы по чеку-ордеру от 19.06.2018 №596.

Руководствуясь статьями 139-141, 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

ПОСТАНОВИЛ:

мировое соглашение от 16.08.2018, заключённое между обществом с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений», утвердить  на следующих условиях:

«Истец - общество с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис»    (ООО «ИжТехноСервис») в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Ответчик - общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ООО НИПИ ОНГМ) в лице представителя по доверенности №61 от 30.03.2018 ФИО6 с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

Настоящее мировое соглашение (далее — Соглашение) заключается сторонами в целях урегулирования спора по делу №А07-31744/2017 по иску ООО «ИжТехноСервис» к ООО НИПИ ОНГМ о взыскании задолженности в размере 2 311 149 (два миллиона триста одиннадцать тысяч сто сорок девять) рублей 27 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) рублей 84 копейки с последующим начислением по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция промысловых трубопроводов Аланского нефтяного месторождения», а также в целях урегулирования спора по встречному иску ООО НИПИ ОНГМ к ООО «ИжТехноСервис» о взыскании договорной неустойки за нарушение срока выполнения этапов работ в сумме 1 263 502 (один миллион двести шестьдесят три тысячи пятьсот два) рубля 24 копейки.

1. Стороны признают, что в связи с частичной оплатой ООО НИПИ ОНГМ суммы основного долга в размере 770 000 руб. (пл. поручение №1029 от 16.08.2018) задолженность ООО НИПИ ОНГМ перед ООО  «ИжТехноСервис»  по оплате основного долга составляет 1 541 149 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто сорок девять) рублей 27 копеек.

2. ООО «ИжТехноСервис» отказывается от исковых требований в части взыскания суммы основного долга по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, превышающих сумму 1 541 149 рублей 27 копеек.

3. ООО «ИжТехноСервис» отказывается от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, превышающих сумму 141 140 руб. 84 коп.

4. ООО НИПИ ОНГМ признает сумму основного долга в размере 1 541 149 (один миллион пятьсот сорок одна тысяча сто сорок девять) рублей 27 копеек, а также сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 141 140 (сто сорок одна тысяча сто сорок) рублей 84 копейки.

Итого, общая сумма признанных ООО НИПИ ОНГМ требований по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 составляет: 1 682 290 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести девяноста) рублей 11 копеек.

5. ООО НИПИ ОНГМ обязуется оплатить 1 682 290 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи двести девяноста) рублей 11 копеек перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «ИжТехноСервис» в срок до 30.09.2018.

6. Настоящим мировым соглашением стороны подтверждают, что комплексные инженерные изыскания по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015 были переданы ООО «ИжТехноСервис» в адрес ООО НИПИ ОНГМ по накладной №2 от 29.04.2016, на основании которой сторонами был подписан акт сдачи-приемки работ № 001 от 13.05.2016.

7. Стороны претензий друг к другу, связанных с исполнением принятых на себя обязательств по договору подряда №274-1-15/СП от 11.11.2015, не имеют.

8. ООО НИПИ ОНГМ отказывается от встречных исковых требований в полном объеме.

9. Все судебные расходы, прямо или косвенно связанные с делом №А07-31744/2017, в том числе расходы по оплате услуг представителей, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

10. В соответствии с п.3 ч.7 ст. 141 АПК РФ истцу по первоначальному иску и истцу по встречному иску 50 процентов суммы уплаченной ими государственной пошлины, возвращается посредством возврата из федерального бюджета.

11. Расходы по оставшимся 50 процентов государственной пошлины стороны несут самостоятельно.

12. Рассрочка уплаты денежных средств по Соглашению является беспроцентной.

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон Соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

14. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

15. Стороны ходатайствуют об утверждении арбитражным судом мирового соглашения и прекращении производства по делу. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, сторонам известны и понятны».

 

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31.05.2018 по делу № А07-31744/2017 отменить, производство по делу прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ИжТехноСервис» (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1500 руб. государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение апелляционной жалобы по платёжному поручению от 29.06.2018 № 34.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт по обустройству нефтяных и газовых месторождений» (ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 1500 руб. государственной пошлины, уплаченной за рассмотрение апелляционной жалобы по чеку-ордеру от 19.06.2018 №596.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                                         Г.А. Деева

 

Судьи:                                                                               В.В. Баканов

 

                                                                                          М.В. Лукьянова