Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-6500/2022

19 июля 2023 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 12.07.2023 Мотивированное решение изготовлено 19.07.2023 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего  судьи Васильевой А.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  администрации муниципального района «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха  (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Тиит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 594  367,34 руб.  

В судебное заседание явились представители: от истца: ФИО2 (онлайн) по доверенности; от ответчика: не явился, извещен; УСТАНОВИЛ: 

администрация муниципального образования "Усть-Янский улус (район)"  обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от  15.08.2022 № б/н к обществу с ограниченной ответственностью «Тиит» о взыскании  неосновательного обогащения в размере 594 367 руб. 34 коп., в том числе по  

муниципальному контракту от 17.08.2021 № 0816500000621009763 в размере 224 267, 85  руб., муниципальному контракту от 05.10.2021 № 0816500000621011870 в размере  370 099, 49 руб.  

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 27.03.2023 принят  отказ истца от исковых требований к ответчику в части требования о взыскании  неосновательного обогащения по муниципальному контракту от 17.08.2021 №  

0816500000621009763 в размере 224 267, 85 руб. производство по делу в указанной части  прекращено.  

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело подлежит рассмотрению в отсутствие представителей  ответчика.  

В материалы дела от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам  дела дополнительных документов с приложениями.  

Судом поступившие документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 66  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Представитель истца поддержала исковые требования в полном объеме.  

Суд, совещаясь на месте, руководствуясь статьей 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, определил объявить перерыв в  судебном заседании до 11 часов 45 минут 12.07.2023 года  

Информация о времени и месте судебного разбирательства размещена  арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.  

После перерыва судебное заседание продолжено в отсутствие представителей  сторон.  

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства. 

Исковыми требования истца является взыскание неосновательного обогащения по 

муниципальному контракту от 05.10.2021 № 0816500000621011870 в размере 370 099, 49  руб.  

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный  контракт от 05.10.2021 № 0816500000621011870 (далее – контракт), по условиям которого  подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить общестроительные работы  по объекту: «Строительство Этнокультурного центра «Осикта» в с. Уянди Усть-Янского  улуса, в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», а  заказчик обязуется произвести оплату за выполненные работы.  

Сроки выполнения работ: с даты подписания контракта по 26 ноября 2021 г. (пункт  1.4 контракта).  

В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена контракта является твердой,  определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя стоимость выполняемых  работ, в том числе материалы, изделия, транспортные, командировочные расходы,  прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных  расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором  цена контракта составляет 3 113 004, 11 руб.  

 Согласно акту приемки-сдачи выполненных работ от 02.12.2021 № 1 работы по  контракту выполнены на сумму 1 951 806, 29 руб. Некоторые фактически выполненные  работы не соответствуют требованиям контракта, в связи с чем принято решение о  расторжении контракта по обоюдному соглашению.  

 Сторонами подписаны акты приемки выполненных работ формы КС-2 от  18.11.2021 №№ 1, 2, 3 на общую сумму 1 951 806, 29 руб., справка о стоимости  выполненных работ формы КС-3 от 18.11.2021 № 1 на сумму 1 951 806, 29 руб.  

Заключением приемочной комиссии от 02.12.2021 № 1 приняты фактически  выполненные работы 1 951 806, 29 руб.  

02.12.2021 сторонами подписано соглашение о расторжении муниципального  контракта от 05.10.2021 № 0816500000621011870 со дня подписания соглашения.  

 Истец произвел оплату по контракту на сумму 1 951 806, 29 руб. платежными  поручениями от 22.12.2021 № 3123, 3124, 3125.  

На основании приказа Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 29  марта 2022 года № 01-04/408 «О назначении выездной проверки в МР «Усть-Янский  улус» Республики Саха (Якутия), Плана контрольных мероприятий Министерства  финансов Республики Саха (Якутия) на 2022 год проведена выездная проверка  соблюдения целей, порядка и условий предоставления из государственного бюджета  Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального района «Усть-Янский улус (район)»  Республики Саха (Якутия) межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а  также исполнения соглашений о предоставлении бюджетных кредитов.  

По итогам выездной проверки составлен акт от 22.04.2022, из которого следует, что  актами о приемке выполненных работ от 18.11.2021 № 1,3 повторно приняты к оплате  следующие материалы, приобретенные в 2020 году:  

- Радиаторы биметаллические, марка: ALURAD-500/1, количество секций 1,  мощность 185 Вт - 193 шт.;  

- Грубы металлополимерные многослойные для ГВС диам. 1 Мпа (10 кгс/см2), для  температуры до 95 градусов: 20 мм - 74 м;  

- Трубы металлополимерные многослойные для ГВС диам. 1 Мпа (10 кгс/см2), для  температуры до 95 градусов: 25 мм -44 м;  

- Трубы металлополимерные многослойные для ГВС диам. 1 Мпа (10 кгс/см2), для  температуры до 95 градусов: 32 мм - 77 м;  

- Трубы стальные элетросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок  БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм -9,5 м.  

Актом установлено, что всего за счет принятия к оплате материалов, переданных  заказчиком, перечислено сверх причитающийся Подрядчику оплаты 370 099, 49 руб.  

Согласно письму заместителя главы МО «Уяндинский национальный наслег» от  22.03.2023 № 69 на момент начала работ в 2021 году ООО «ТИИТ» в недостроенном  помещении Этнокультурного центра «Осикта» в 

<

...> хранились  материалы: радиаторы биметаллические, трубы. Эти материалы были приобретены ранее  другим подрядчиком ООО «Норд-Форт»и были использованы ООО «ТИИТ» при  строительстве ЭКЦ «Осикта» в 2021 году.  

В соответствии с протоколом об административном правонарушении от 25.04.2022,  составленным заместителем руководителя первого отдела бюджетного контроля  Департамента бюджетно-финансового контроля Министерства финансов Республики Саха  (Якутия) ФИО3 за счет принятия к оплате материалов, переданных  заказчиком, перечислено сверх причитающийся Подрядчику оплаты 370 099, 49 руб. В  нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4.3.1 соглашения № ДД- 2021-16 Администрацией МР «Усть-Янский улус» за счет средств государственного  бюджета повторно оплачены материалы, приобретенные в 2020 году. Совершено  нецелевое использование бюджетных средств.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с  иском о взыскании 370 099, 49 руб.  

Ответчик исковые требования не признал, указав в отзыве, что материалы были  приобретены ответчиком на свои средства. Ответчик не участвует в составлении сметы,  на основе которых составлены акты о приемке выполненных работ. Даже если ошибки в  смете действительно существуют, они не являются виной ответчика.  

Суд, рассмотрев материалы дела, изучив доводы сторон, приходит к следующим  выводам.  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Тиит» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу администрации муниципального района «Усть-Янский  улус (район)» Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  370 099 руб. 49 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 10 402 руб.  

Возвратить администрации муниципального района «Усть-Янский улус (район)»  Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 4 485 руб., уплаченную платежным  поручением от 10.08.2022 № 1779.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья А.Б. Васильева