1 2111319_6969405  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-29837/23

г. Уфа

14 декабря 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев дело по иску  

 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

 к Обществу с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 о взыскании суммы предварительной оплаты в размере 975 000 руб., неустойки в  размере 198 900 руб., неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере  22 508 руб. 33 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день  фактической оплаты долга  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые Общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РемСтройМонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик Группа компаний "СтройИндустрия Олимп" (ИНН  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) сумму предварительной оплаты в размере 975 000  руб., неустойку в размере 234 000 руб., проценты за пользование чужими денежными  средствами в размере 29 517 руб. 12 коп., проценты за пользование чужими денежными  средствами с 08.12.2023 г. по день фактической оплаты суммы предварительной оплаты  на сумму предварительной оплаты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса  Российской Федерации, расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 974  руб., в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 411 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя, в доход Федерального бюджета после вступления решения в  законную силу.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.Р. Юсеева