13/2023-71541(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть Дело № А43-12355/2022 

г. Нижний Новгород 19 апреля 2023 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 13-279), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "Объектстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "Объектстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  1700000 рублей неустойки.  

В остальной части иска - отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "Объектстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета РФ 10419 рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его  принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного  суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья И.В.Требинская