14/2018-47312(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-5335/2018

г. Благовещенск

04 сентября 2018 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В., при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Амурское региональное управление исполнения государственного заказа» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 031 440,11 руб.  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурское региональное  управление исполнения государственного заказа» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Амурской области  «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку  исполнения обязательства по государственному контракту № 56 от 17.07.2017 по второму  этапу выполнения работ за период с 01.12.2017 по 15.05.2018 в размере 852 266,91 руб.  

В удовлетворении остальной части требований государственного казенного  учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурское региональное  управление исполнения государственного заказа» (ОГРН 1132801004357, ИНН  2801185029) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 045  руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Кади» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Амурской  области денежные средства в сумме 15 000 руб., перечисленные по платежному поручению  от 03.09.2018 № 234 в целях проведения экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина