АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Смоленск  18.01.2018 Дело № А62-7805/2017  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Иванова А. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью Смоленская финансово- промышленно-строительная корпорация "Щит" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу "ЗОЛОТАЯ НИВА" (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>)  

о взыскании 2 941 555,99 рублей 

при участии:  

от истца: ФИО2 – представителя по доверенности, паспорт;  от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности, паспорт;  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с акционерного общества "ЗОЛОТАЯ НИВА"  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью Смоленская финансово-промышленно-строительная  корпорация "Щит" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 2 941 555,99  рублей, в том числе: долг в размере 1 510 814,58 рублей и неустойку за  период с 19.02.2015 по 22.09.2017 в сумме 1 430 741,41 рублей.  

Произвести начисление и взыскать с акционерного общества  "ЗОЛОТАЯ НИВА" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Смоленская финансово- промышленно-строительная корпорация "Щит" (ОГРН 

<

***>;  

ИНН 6731020370) неустойку на сумму основного долга в размер  1 510 814,58 рублей за период с 23.09.2017 по день фактической оплаты  долга, исходя из ставки 0,1 % за каждый день просрочки.  

Взыскать с акционерного общества "ЗОЛОТАЯ НИВА"  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  37 708 рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г.Калуга) при условии,  что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья А.В. Иванов