16_1139159  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28  

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6572/2020

г. Южно-Сахалинск

2 июля 2021 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 694020, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693022, 

<

...>)  

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по  муниципальному контракту № 72/08-2019 от 14.08.2019 в размере 69 186  рублей 43 копейки,  

при участии: от истца: представитель не явился; 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.03.2021..  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства Корсаковского городского округа» неустойку за просрочку  исполнения обязательств в размере 63 576 (шестьдесят три тысячи пятьсот  семьдесят шесть) рублей 72 копейки.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» в  доход федерального бюджета 2 542 (две тысячи пятьсот сорок два) рубля 64  копейки государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников