АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

город Краснодар  «11» сентября 2017 года дело № А32-3751/2017  

Руководствуясь статьями 71, 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства государственного казенного учреждения «Главное  управление строительства Краснодарского края» об отложении судебного  разбирательства отказать.  

В удовлетворении ходатайства государственного казенного учреждения «Главное  управление строительства Краснодарского края» об уменьшении размера неустойки в  порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отказать.  

Взыскать с государственного казенного учреждения «Главное управление  строительства Краснодарского края» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу акционерного общества «НЭСК-электросети» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) неустойку по договору на технологическое присоединение к  электрической сети от 10.12.2013 № 5-40-13-1259 за период с 11.08.2014 по 28.07.2015 в  размере 6 339 862 рублей 10 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины  в размере 54 124 рублей 20 копеек. При недостаточности денежных средств у  государственного казенного учреждения «Главное управление строительства  Краснодарского края» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) взыскать в  субсидиарном порядке неустойку по договору на технологическое присоединение к  электрической сети от 10.12.2013 № 5-40-13-1259 за период с 11.08.2014 по 28.07.2015 в  размере 6 339 862 рублей 10 копеек, а также расходы по оплате государственной пошлины  в размере 54 124 рублей 20 копеек с субъекта Российской Федерации – Краснодарского  края в лице Департамента строительства Краснодарского края за счет средств казны  Краснодарского края.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в  порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с  момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского  края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Р.С. Цатурян