100547_4091202 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

11.11.2022 года Дело № А50-17055/22  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при  ведении протокола помощником судьи, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Снабкомплект-Строй» (ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>)  

к Управлению капитального строительства Администрации Суксунского  городского округа (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки, в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением обязательств по договору строительного подряда  

 по встречному иску Управления капитального строительства  Администрации Суксунского городского округа  

к обществу с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй» 

о взыскании неустойки за период с 29.01.2022г. по 24.03.2022г. в размере 32  899, 16 руб., штрафа в размере 233 001, 30 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации  Суксунского городского округа (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Снабкомплект-Строй»  

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) неустойку за период с 03.03.2022  по 31.03.2022 в сумме 70436 руб. 46 коп., а также возмещение расходов по  оплате государственной пошлины в сумме 2 617 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Снабкомплект-Строй» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) из  федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по  платежному поручению № 42 от 04.07.2022 в сумме 491 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  О.Н. Маркеева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 4:48:17

 Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна