АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(резолютивная часть)

г. Томск                                                                                                             Дело № А67-2137/2021

24.05.2021

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Д. А. Соколова,

рассмотрев материалы дела № А67-2137/2021

по исковому заявлению муниципального образования «Город Томск» в лице Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 43 596,50 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14 за период с 20.11.2020 по 02.02.2021,

 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» в пользу муниципального образования «Город Томск» в лице Департамента капитального строительства администрации Города Томска 43 596,50 руб. неустойки по муниципальному контракту от 05.04.2019 № Ф.2019.144805/14, рассчитанной  за период с 20.11.2020 по 02.02.2021.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд апелляционной инстанции (Седьмой арбитражный апелляционный суд) в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

 

Судья                                                                        Д. А. Соколов