5/2021-172308(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-13215/2021

г. Владивосток

08 сентября 2021 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Трансавтодом" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата государственной регистрации: 13.11.2007, адрес:  692924, Приморский край, Находка город, Спортивная улица, 7, 221)  

к АООО "Китайская Компания Коммуникаций и Строительста" (ИНН  

<

***>, ОГРН (НЗА) 10150004678, адрес: 119017, 

<

...> в лице обособленного подразделения № 1 в г.  Большой Камень Приморского края; 692801, 

<

...>)  

о взыскании неустойки, убытков, судебных расходов 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Взыскать с акционерного общества с ограниченной  ответственностью "Китайская Компания Коммуникаций и Строительста"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Трансавтодом"  155 245 рублей неустойки, 195 474 рубля 30 копеек убытков, а также  

50 000 рублей расходов на оплату услуг представителя и 990 рублей 53  копейки почтовых расходов.  

Во взыскании остальной части судебных расходов отказать. 

Взыскать с акционерного общества с ограниченной  ответственностью "Китайская Компания Коммуникаций и Строительста"  в доход федерального бюджета 10 014 рублей государственной пошлины  по иску.  

Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.08.2020 2:14:35

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна