АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

Дело № А32-32649/2018

г. Краснодар

17 декабря 2018 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении  протокола судебного заседания и его аудиозаписи помощником судьи Чуриковым В.С.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства» муниципального  образования Славянский район, г. Славянск-на-Кубани (ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г. Краснодар (ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере 69850  рублей 69 копеек,  

при участии в заседании: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, 

руководствуясь ст. 49, 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации   

РЕШИЛ:

Ходатайство муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства» муниципального образования Славянский район, г. Славянск-на-Кубани  (ИНН 

<

***>), об уточнении исковых требований, удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г.  Краснодар (ИНН 

<

***>), в пользу муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» муниципального образования Славянский  район, г. Славянск-на-Кубани (ИНН 

<

***>), пени за нарушение сроков окончания  выполнения работ в размере 35495 рублей 82 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Кровля», г.  Краснодар (ИНН 

<

***>), в доход федерального бюджета госпошлину в размере  2000 рублей.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья С.А. Грачев