АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Воронеж Дело № А14-6118/2020  «15» февраля 2021г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании задолженности по встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании предъявить к приемке выполненные работы по договору  подряда № 01/11/2019-ЛП-с от 05.11.2019 и осуществить передачу  выполненных работ с оформлением акта завершения и передаче комплекса  работ, согласно приложению 6 к договору, акта приемки выполненных  работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме  КС-3, передать исполнительную документацию, о взыскании неустойки  

 третьи лица: 

1. общество с ограниченной ответственностью «Монтажобъектстрой», г.  Липецк (ИНН 

<

***>)  

2. закрытое акционерное общество «Машоптторг», г. Воронеж (ИНН  

<

***>)  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 151,  167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН  1043600190424, ИНН 3665047879) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН 1183668013242,  ИНН 3662261225) 10 311,05руб. задолженности, 204руб. расходов по  уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Производство по первоначальному иску в части требования о  признании договора исполненным прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  из федерального бюджета 2 201,89руб. государственной пошлины по  первоначальному иску.  

Встречный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 257 256,17руб. неустойки, 8 000руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Производство по встречному иску в части передачи документации  о качестве бетонной смеси и протоколов испытания образцов бетона  прекратить.  

Взыскать в доход федерального бюджета по встречному иску:  

с общества с ограниченной ответственностью «Регионстройком», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 914руб.  государственной пошлины:  

с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Инстеп» г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 51 087руб. государственной пошлины.  

Путем зачета первоначальных и встречных исковых требований: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Регионстройком», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик «Инстеп», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 246 945,12руб. неустойки, 7 796руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова