487/2023-347396(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-12931/2023

город Саратов

19 декабря 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с акционерного общества 1015 Управление специализированных монтажных  работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное управление специального строительства»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неосновательное обогащение (неотработанный аванс) по  договору № 1922187378142554164000000/МО- 2019/315/1 -ПИР/55 на выполнение строительно-монтажных работ от 26.04.2021 в сумме 16 734 744 руб. 16 руб.; неустойку за просрочку исполнения  договора № 1922187378142554164000000/МО-2019/315/1-ПИР/55 на выполнение строительно-монтажных работ от 26.04.2021 за период с 02.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 02.02.2023 в  размере 8 602 382 руб. 95 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами (авансом) за  период с 14.02.2023 по 16.11.2023 в размере 1 239 497 руб. 98 коп., с последующим начислением  процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ за каждый день  просрочки начиная с 17.11.2023 по дату погашения задолженности; судебные расходы (оплата  государственной пошлины) в сумме 146 613 руб.  

Взыскать с акционерного общества 1015 Управление специализированных монтажных  работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета пошлину за  рассмотрение требований в размере 9270 руб.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1