ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40- 24079/20-76-162

г. Москва

30 июня 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2020 года

Полный текст решения изготовлен 30 июня 2020 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Н.П. Чебурашкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.-ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «АПС Энергия РУС»

к ООО «Сибирская Интернет Компания»

о взыскании по договору № ГО-19-02603 от 11.09.2019 долга в размере 5 098 639 руб. 99 коп., неустойки за период с 18.01.2020 по 06.02.2020 в размере 91 775 руб. 52 коп., по день фактической оплаты,

при участии:

от истца: ФИО2 по дов от 02.06.2020г.;

от ответчика: ФИО3 по дов от 21.08.2018

УСТАНОВИЛ:

ООО «АПС Энергия РУС» обратилось с иском о взыскании с ООО «Сибирская Интернет Компания» по договору № ГО-19-02603 от 11.09.2019 долга в размере 5 098 639 руб. 99 коп., неустойки за период с 18.01.2020 по 06.02.2020 в размере 91 775 руб. 52 коп., по день фактической оплаты.

Определением от 26 марта 2020 года дело назначено к собеседованию и предварительному судебному заседанию на 12 мая 2020 года. При этом стороны предупреждены о возможности перехода к рассмотрению дела по существу в том же заседании в случае отсутствия возражений сторон. Возражений против завершения подготовки дела к судебному разбирательству и открытия судебного заседания в первой инстанции от сторон не поступило.

В связи с тем, что проведение судебного заседания невозможно в связи с принятыми в соответствии с  Постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г., а также Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в Арбитражном суде г. Москвы мерами, связанными с угрозой распространения новой вирусной инфекции, определением от 19 мая 2020 г. дело назначено к судебному разбирательству на 09.06.2020 года.

Определением от 09.06.2020 года дело назначено к судебному разбирательству на 25.06.2020 года.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил, что предъявленный иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» (далее также - истец/поставщик) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО ИК «СИБИНТЕК» (далее также - ответчик/ покупатель) с требованиями о взыскании задолженности по договору поставки № ГО-19-02603 от 11.09.2019 (далее - договор) в размере 5 098 639 руб. 99 коп., а также пени, начисленные за период по 06.02.2020 с продолжением начисления по день фактического взыскания суммы основного долга, но не более 509 864 руб.

Заявленные требования истец со ссылкой на п. 1 ст. 484, п. 1 ст. 486, п. 1 ст. 513, п. 1 ст.458, ст. 309 ГК РФ мотивировал ненадлежащим исполнением со стороны ответчика обязательств в части оплаты товара, готовность к поставке которого в установленные условиями договора сроки выразил истец. При этом, поставщик в заявлении указывает на допущенное покупателем нарушение принципа добросовестности, о чем, по мнению заявителя, свидетельствует необоснованный отказ ООО ИК «СИБИНТЕК» от принятия товара. истец утверждает, что действия ответчика не освобождают его от обязанности по оплате товара в размере и в срок, предусмотренные спецификацией к договору, а также от обязанности по оплате суммы неустойки за допущенные нарушения.

Между ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» и ООО ИК «СИБИНТЕК» 11.09.2019 заключен договор поставки № ГО-19-02603.

В соответствии с пунктом 1.1 договора установлено, что поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить товар согласно условиям договора и в соответствии со спецификацией, изложенной в приложении №1 к договору.

Разделом 2 договора закреплены стоимость и порядок оплаты товара, а именно, что стоимость товара определяется на основании спецификации и включает в себя транспортные расходы поставщика до места поставки, а также иные расходы, связанные с доставкой товара на условиях договора.

Спецификацией (приложение №1 к договору) стоимость товара, подлежащего поставке, включая все расходы на упаковки, таре, маркировке, страховке, доставке, транспортировке, а также прочие расходы, которые несет поставщик до момента поставки товара, а также с учетом НДС, установлена в размере 5 089 639 (пять миллионов девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 99 коп.

Оплата по договору осуществляется на основании выставленного поставщиком счета и в течение 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания товарной накладной при условии своевременного предоставления документов, указанных в п. 5.1 договора, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Пунктом 5.1 договора в качестве документов обязательных для передачи со стороны поставщика покупателю вместе с товаром предусмотрены: подписанные оригиналы счета, счета-фактуры, первичные документы и иные документы, в том числе товаротранспортные.

Пунктом 3.4 договора в качестве основания считать обязанность поставщика по поставке товара исполненной определен момент подписания покупателем или указанным им -Грузополучателем первичных документов при условии передачи поставщиком документов, -указанных в п.п. 3.1 и 5.1 договора.

Согласно приложения №1 к договору грузополучателем (конечным пользователем) является АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», адрес поставки: ЯНАО, Пуровский район. База производственного обеспечения АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».

На основании п. 3.7 договора при отгрузке товара поставщик обязан в течение одного дня с момента отгрузки проинформировать покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного товара, ориентировочных дате и времени прибытия товара, а также сообщить иные данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку товара.

Срок поставки условиями договора ограничен 10-12 неделями с даты подписания спецификации (11.09.2019), что соответствует периоду 20.11.2019-04.12.2019 г.

Согласно п. 4.1 договора приемка товара производится в течение 5 календарных дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, указанных в п.5.1 договора, а также документах, оформляемых при передаче товара в пункте назначения покупателя товара.

Таким образом, для возникновения у покупателя обязанности по оплате товара по договору условиями достигнутого сторонами соглашения предусмотрена следующая совокупность действий и документов, совершенных и оформленных поставщиком: фактическая поставка товара и его приемка грузополучателем; -подписанная Товарная накладная; выставление в адрес покупателя счета для оплаты; предоставление документов, указанных в п. 5.1 договора, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства (подписанные оригиналы счета, счета-фактуры, первичные документы и иные документы, в том числе товаротранспортные).

Обязанность поставщика по поставке товара считается исполненной после подписания покупателем или указанным им Грузополучателем первичных документов при условии передачи поставщиком документов, указанных в п.п. 3.1 и 5.1 договора.

После подписания сторонами договора (11.09.2019) в адрес ООО ПК «СИБИНТЕК» поступило письмо от грузополучателя АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» от 14.11.2019 с исх. № ВГ-3739 (приложение № 3 к настоящему отзыву), согласно которому конечный пользователь уведомил ответчика о необходимости исключения части из ранее согласованного к поставке списка оборудования, в том числе товаров производственно-технического назначения в количестве двух штук: СОПТ PBI 110/2x50 MS, IP41. Одностороннего обслуживания. Шкаф АБ, SB-APS, габариты IP 41. Одностороннего обслуживания. Ввод кабелей снизу. Панель распределения: авт. выкл. + доп. контакты. Посекционный и пофидерный контроль изоляции. Защита от глубокого разряда АБ. Аккамуляторная батарея, Fiaimm 12FIT101. Именно данное оборудование являлось предметом поставки по договору, заключенному между истцом и ответчиком, и приобреталось последним в интересах грузополучателя, и в связи с согласованным им технико-коммерческим предложением (приложение № 4 к настоящему отзыву).

ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» письмом от 15.11.2019 с исх. №2239 (приложение к исковому заявлению №5) проинформировало ООО ИК «СИБИНТЕК» о том, что на 19.11.2019 запланирована отгрузка товара, предусмотренного договором, а ориентировочной датой поставки по адресу грузополучателя АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» является 22.11.2019.

Ответчик до даты отгрузки оборудования поставщику направил в адрес ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» запрос о приостановке отгрузки (письмо от 18.11.2019 № 19/ЦА/021074 -приложение № 6 к исковому заявлению), тем самым предпринял все возможные меры по заблаговременному извещению поставщика о неготовности грузополучателя к приемке оборудования.

Истец произвел отгрузку товара, подлежащего поставке. 

После получения от грузополучателя (АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ») письма от 27.11.2019 с исх. №ВГ-3833 об отзыве акцепта на поставку оборудования ООО ИК «СИБИНТЕК» уведомило об этом истца (письмо от 05.12.2019 №19-ЦА-022525 - приложение № 8 к исковому заявлению).

Таким образом, за период действия Договора со стороны ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» иных документов, кроме как уведомление о планируемой дате отгрузке и ориентировочной дате поставки Товара в адрес Покупателя не поступало. Информация, предусмотренная п. 3.7 Договора о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки (произведённой, а не планируемой), а также иные данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара, со стороны Истца до Ответчика не доводилась. Фактической доставки до адреса грузополучателя и фактической передачи Товара последнему не было. Подписанных сторонами первичных документов, дающих основания считать обязанность Поставщика исполненной, не имеется.

Совокупность указанных обстоятельств подтверждает факт отсутствия у покупателя обязанности по оплате товара, не находящегося в фактическом владении ни у самого покупателя, ни у грузополучателя.

Положения п. 1 ст. 484, п. 1 ст. 513, п. 1 ст. 486 ГК РФ, на которые ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» ссылается в своем исковом заявлении, не регламентируют правоотношения между сторонами по договору поставки в части обязанности оплаты товара, фактически непереданного продавцом, а соответственно и непринятого покупателем. Данные нормы права не могут быть применимы при разрешении рассматриваемого спора.

В соответствии с п.1 ст. 458 ГК РФ, на котором также основывает свои требования истец, товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Вместе с тем, данное положение относится к случаям, «если иное не предусмотрено договором». Согласно же заключенному договору (п. 3.4) сторонами определено, что обязанность поставщика считается исполненной с момента подписания покупателем или указанным им грузополучателем первичных документов при условии передачи поставщиком документов, указанных в п.п. 3.1 и 5.1 договора. Документы, свидетельствующие об исполнении ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» своих обязанностей по договору и о возникновении обязанности у ООО ИК «СИБИНТЕК» по оплате, не представлено.

Истцом в представленных дополнениях указано на нахождение к 18.11.2019 товара, являющегося предметом договора, на складе ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС», а письмо ООО ИК «СИБИНТЕК» от 18.11.2019 о приостановке отгрузки товара, наряду с письмом от 05.12.2019 об аннулировании потребности грузополучателя в товаре, оценено как отказ от принятия товара. Более того, ссылаясь на положения п. 4 ст. 486 и п. 4 ст. 516 ГК РФ, истец утверждает, что уведомление о готовности ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» к осуществлению поставки товара по договору и выраженная в письменной форме неготовность покупателя к его приемке, порождает на стороне последнего обязанность по оплате стоимости товара.

Вместе с тем, ни правовых, ни фактических оснований для признания утверждений истца обоснованными не имеется.

Представленные ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» документы: паспорта и руководство по эксплуатации оборудования, заверенные печатью с датой 18.11.2019, накладные от 18.11.2019 на передачу продукции на склад, оборотно-сальдовая ведомость, карточки складского учета и фотографии (лишь коробок, без их содержимого, без указания даты фотографирования) не являются надлежащими доказательствами готовности товара, подлежащего поставке, к отгрузке на момент получения истцом письма ООО ИК «СИБИНТЕК» от 18.11.2019. При этом, обозначенная на указанных документах дата 18.11.2019 не соответствует дате отгрузки, указанной в письме ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» №2239 от 15.11.2019(19.11.2019).

Оценка писем ООО ИК «СИБИНТЕК» от 18.11.2019 и от 05.12.2019, в которых указано о необходимости приостановки отгрузки товара, об аннулировании потребности конечного получателя оборудования в предмете поставки, как отказ ответчика от его приемки не соответствует содержанию указанных документов. ООО ИК «СИБИННТЕК» при ведении переписки по вопросам исполнения сторонами своих обязательств по договору неоднократно

указывал о принятии со стороны ответчика мер по определению возможности поставки оборудования иным лицам, тем самым выражал намерение исполнить взятые на себя обязательства. То обстоятельство, что до настоящего времени со стороны покупателя не проявлено инициативы к прекращению действия договора, является тому подтверждением. В связи с чем, характеристика поведения ООО ИК «СИБИНТЕК» в сложившейся ситуации как недобросовестное противоречит фактическим обстоятельствам. "Лр

ООО «АПС ЭНЕРГИЯ РУС» уведомление о расторжении договора в адрес ООО ИК «СИБИНТЕК» также не направляло (указанное права на стороне поставщика закреплено п. 3 ст. 484, п. 4 ст.486 ГК РФ), что по аналогии с позицией истца может быть оценено ответчиком как злоупотребление правом, в ходе которого истец при очевидном, как утверждает последний, отказе покупателя от приемки товара, на протяжении длительного периода времени не реализовал иным лицам оборудование, предусмотренное договором.

Из положений статьи 486 ГК РФ следует, что продавцу предоставляется право требовать оплаты только в отношении переданной покупателю продукции.

Пункт 4 статьи 486 ГК РФ, на применении которого настаивает истец, подлежит применению лишь в случаях, если продавец своими действиями изъявил намерение поставить товар или предоставил доступ к товару, но покупатель отказался его принять (аналогичная позиция содержится в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 № 09АП-7529/2020 по делу N А40-220107/2019, Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 28.06.2019 № Ф05-9276/2019 по делу № А40-75196/2017).

Данные обстоятельства со стороны истца представленными материалами не подтверждены, а именно: не доказано принятие мер по доставке и передачи товара ответчику, в том числе, так как доставка товара по договору должна организовываться поставщиком с уведомлением покупателя, на основании п. 3.7 договора, в том числе о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, ориентировочных дате и времени прибытия товара, а также сообщить иные данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку товара;

Таким образом, предъявленный иск ответчиком в установленном порядке не оспорен, процессуальная обязанность по представлению отзыва ответчиком не исполнена.

Не доказан факт того, что покупатель отказался от приемки товара, доставленного в место его нахождения и готового к передаче грузополучателем.

Статья 514 ГК РФ называется «Ответственное хранение товара, не принятого покупателем» и регулирует отношения между поставщиком и покупателем при принятии покупателем товара на ответственное хранение.

В соответствии с п. 4 ст. 514 ГК РФ в случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Таким образом, пункт 4 названной статьи применяется лишь тогда, когда покупатель отказался от приемки поставленного товара, принял его на ответственное хранение, не оплачивает товар и не возвращает его поставщику. В этом случае поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

В рамках рассматриваемого дела товар поставщиком не передан ни покупателю, ни получателю, не принимался ими на ответственное хранение. Пункт 4 статьи 514 ГК РФ, вопреки доводам истца, к отношениям сторон неприменим (указанные выводы соответствуют правовой позиции, изложенной в определении ВАС РФ от 05.02.2014 № ВАС-17154/13 по делу № А11-1208/2012, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.11.2017 по делу № А56-3188/2017, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.03.2019 № Ф07-697/2019).

Учитывая, что требования истца не обоснованы, документально не подтверждены, исковые требования не подлежат удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании ст.ст. 486, 514 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 110, 111, 123, 125, 126, 156, 167-171 АПК РФ арбитражный суд

РЕШИЛ:

Отказать ООО «АПС Энергия РУС» во взыскании с ООО «Сибирская Интернет Компания» основного долга в размере 5 098 639 руб.99 коп., пени в размере 506 864  руб. по состоянию на 06.02.2020г., с последующим начислением, начиная с 07.02.2020 года по день фактического исполнения обязательства по оплате задолженности, исходя из расчёта 0,1% от неоплаченной в срок сумму за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

Решение может быть обжаловано в сроки и порядке, предусмотренные ст. 181, 257, 259, 273, 276 АПК РФ.

Судья                                                                                     Н.П. Чебурашкина