33/2018-35696(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-18786/2017

г. Ярославль

27 марта 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление департамента организации  строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 2427176.62 руб., 

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Департаменту организации строительства и жилищной политики мэрии города  Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 11 906 719,61 руб., 

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу департамента организации строительства  и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 651 741,87 руб. неустойки.  

Взыскать с департамента организации строительства и жилищной политики  мэрии города Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 8 783 333,34 руб. долга, 395 663,57 руб. неустойки, 78 053,00 руб. в  возмещение расходов по оплате госпошлины.  

После зачета взаимных требований взыскать с департамента организации  строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 8 131 591,47 руб. долга,  395 663,57 руб. неустойки, 78 053,00 руб. в возмещение расходов по оплате  госпошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЯРДОНСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 16 417,00 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Лапочкина И.М.