Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-16546/2017

23 мая 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Д-Марк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  625032, 

<

...>) к муниципальному  казенному учреждению «Управление капитального строительства и жилищно- коммунального комплекса Нефтеюганского района» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...> здание 10) о взыскании 4 989 517 рублей 92 копеек, а  также встречному иску муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского  района» к обществу с ограниченной ответственностью «Д-Марк» о взыскании неустойки в  размере 2 477 250 рублей 83 копеек,  

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности № 7 от 01.07.2017, от ответчика – ФИО3 по доверенности № 53 от 22.01.2018, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» 5 037 465 рублей 92 копейки, в том  числе основной долг в размере 4 989 517 рублей 92 копейки, а также расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 47 948 рублей 00 копеек.  

 Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» в пользу  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и  жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» 644 887 рублей 77 копеек,  в том числе неустойку (пеню) в размере 31 887 рублей 77 копеек, а также штраф в размере  613 000 рублей 00 копеек.  

 В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

 Произвести зачет взысканных сумм, по результатам которого взыскать с  муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и  жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Д-Марк» 4 392 578 рублей 15 копеек, в том числе  основной долг в размере 4 344 630 рублей 15 копеек, а также расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 47 948 рублей 00 копеек.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Д-Марк» в доход  федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение судом встречного иска  в размере 9 211 рублей 82 копейки  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

 Судья А.Х. Агеев