АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Дело № А57-6889/2024  117 июля 2024 г1ода  июля 2024 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области  «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), а при  недостаточности лимитов бюджетных обязательств с комитета по реализации  инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая  компания «ТУРА» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков  выполнения мероприятий по подключению, установленных положениями Государственного  контракта об осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения  ТП/01-23 от 31 марта 2023 года, начисленную за период с 04.03.2024 года по 05.07.2024 года  в размере 1 837 052,56 (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч пятьдесят два рубля  56 коп.) руб.  

Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области  «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>), а при  недостаточности лимитов бюджетных обязательств с комитета по реализации  инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области (ОГРН 

<

***>;  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая  компания «ТУРА» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 31 371,00 (Тридцать одна тысяча триста семьдесят один  рубль 00 коп.) руб.  

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания  «ТУРА» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) справку на возврат из федерального  бюджета РФ государственной пошлины в размере 20 137,00 (Двадцать тысяч сто тридцать  семь рублей 00 коп.) руб., излишне уплаченную по платежному поручению № 440 от  13.03.2024 года. Выдать справку.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области ФИО1