АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

 

 «21» мая 2020 года по результатам рассмотрения дела № А31-682/2020 

по исковому заявлению публичного акционерного общества  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ИНН  6901067107, ОГРН 1046900099498) к обществу с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик «Строй-Актив» (ИНН 4401106330, ОГРН  1104401001935) о расторжении договора об осуществлении технологического  присоединения к электрическим сетям по III категория надежности № 41708497  (2678-Ц/3(3)-ТП(2018)И) от 12.09.2018 и о взыскании 16 735 руб. 79 коп. неустойки,  начисленной за период с 13.03.2019 по 15.11.2019,  

Суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной  С.Л. ,  

(фамилия, инициалы) 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям по III категория надежности № 41708497 (2678-Ц/3(3)- ТП(2018)И) от 12.09.2018, заключенный между публичным акционерным  обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в  лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» и обществом с  ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строй- Актив».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Строй-Актив» (ИНН 4401106330, ОГРН 1104401001935) в пользу  публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Центра» в лице филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г.  Кострома (ИНН 6901067107, ОГРН 1046900099498) 16 735 руб. 79 коп. неустойки, а  также 8 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.  Судья С.Л. Панина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:20:20

 Кому выдана Панина Светлана Леонидовна