Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-60139/19

27 сентября 2019 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2019  года

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2019 года

           Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гузеевой О.С.,  

при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Акционерному обществу «Балтстройресурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 680 000 руб.

при  участии в заседании представителей - согласно протоколу с/з от 17.09.2019

УСТАНОВИЛ:

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Акционерному обществу «Балтстройресурс» о взыскании штрафных санкций  в размере 680 000 руб. 

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору № Суд 5(3)-1/УК/ЖД/15/135 от 14.09.2015, в результате чего образовалась взыскиваемая задолженность. Иск заявлен на основании ст.ст. 309, 310, 330, 314, 709, 720, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, арбитражный суд установил следующее:

Между КП «УГС» (застройщик) и АО «Балтстройресурс» (заказчик-генподрядчик) заключен договор № Суд 5(3)-1/УК/ЖД/15/135 от 14.09.2015, согласно условиям которого застройщик осуществляет приемку и финансирование, а заказчик-генподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта под «ключ»:  жилой дом по адресу: г. Москва, район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 1.

Результатом выполненных работ по договору является законченный строительством объект, который введен в эксплуатацию и в отношении которого получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подписан акт по форме КС-11 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы (п. 2.2 договора).

В соответствии с п. 5.1 договора при выполнении своих обязательств по договору заказчик-генподрядчик обязуется: выполнять    все    требования    положений    (в    том    числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации и городе Москве нормативных документов и правил, а также договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношение оценки воздействия на окружающую среду; выполнять требования, указанные в приложении № 4 – Программа по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды;   предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников застройщика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения заказчиком-генподрядчиком работ.

Согласно п. 5.3.4 договора заказчик-генподрядчик выполняет работы безопасным образом и содержит строительную площадку в надлежащем состоянии согласно требованиям положений  (в  том числе рекомендуемых), действующих в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил, а также приложению № 5, Правилам работы на объекте и нормам, изложенным в приложении № 4, Правилам и положениям по охране труда, здоровья и окружающей среды при ведении Работ.

На основании п. 7.3.11 договора застройщик вправе проводить проверку производимых и произведенных строительных работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются застройщиком и с заказчиком-генподрядчиком не согласовываются.

В соответствии с пунктом 7.3.14 договора застройщик вправе проводить контроль качества содержания строительной площадки и культуры производства работ.

В силу п. 17.5 договора за нарушение условий, указанных в приложением № 9 «Ответственность заказчика-генподрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда» застройщик имеет право наложить штрафы на заказчика-генподрядчика, размер которых указан в приложении № 9 к договору.

Комплексной комиссией по вопросам безопасности строительства, культуры производства и охраны труда Департамента строительства города Москвы в составе специалиста КП «УГС» ФИО2, представителя АО «БАЛТСТРОЙРЕСУРС» ФИО3, действующего на основании Приказа от 06.02.2017 № 294/ОК, проведена проверка строительства объекта, расположенного по адресу: Нагатинский затон, ул. Судостроительная, вл. 5, корп. 1, по результатам которой составлен Акт контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуре производства и охране труда от 18.05.2017. При проведении проверки выявлены нарушения договорных обязательств в части безопасности строительства.

Согласно п. 1 примечания приложения № 9 к договору выполнение частичное (неполное) или несоответствующее требованиям считается невыполнением.

В соответствии с Актом контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуре производства и охране труда от 18.05.2017 и приложением № 9 к договору размер штрафных санкций, подлежащих уплате, составляет 870 000 руб.

Истцом направлена претензия № КПУГС-2-8808 от 01.06.2017 в адрес ответчика с требованием оплатить задолженность. 

Платежным поручением № 1672 от 27.06.2018 ответчик оплатил часть штрафа в размере 190 000 руб. (письмо № 705К-18 от 24.08.2018).

Согласно расчету истца размер задолженности составляет 680 000 руб.

Поскольку оплаты в полном объеме от ответчика не поступило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Из статьи 310 ГК РФ следует, что односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.

Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда, одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений. 

 Учитывая изложенные обстоятельства, принимая во внимание, что ответчик не представил доказательств оплаты штрафа в указанном размере, суд считает требования истца обоснованными, документально подтверждёнными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества «Балтстройресурс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штрафные санкции  в размере 680 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 400 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый Арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    О.С. Гузеева