АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Воронеж Дело № А14-2500/2022  «12» мая 2023 года  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Белявцевой Т.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Белявцевой Т.Л. (с согласия  сторон), рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Чистый  ручей» (ОГРН 1143668011024, ИНН 3665099147), г.Воронеж  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1023601569320,  ИНН 3666101984), г.Воронеж  

о взыскании 17 519 030 руб. неустойки за период с 28.05.2020 по 22.11.2021; расходов  по уплате госпошлины  

при участии в заседании: 

от истца: Новикова Е.Н. – представитель по доверенности № 4 от 27.09.2022 (сроком на  3 года), диплом, паспорт; Новиков П.Ю. – представитель по доверенности от 22.02.2023  (сроком на 1 год), паспорт; Каменева С.А. – представитель по доверенности № 3 от  05.09.2022 (сроком на 1 год), паспорт  

от ответчика: Филозоп З.М. – представитель по доверенности от 18.03.2022 (сроком на  12 месяцев), диплом, паспорт  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН  1023601569320, ИНН 3666101984) в пользу общества с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик «Чистый ручей» (ОГРН 1143668011024, ИНН  3665099147) 2 000 000 руб. неустойки по договору генерального строительного подряда   № 14-2019/ГП от 25.12.2019 за период с 01.08.2020 по 10.08.2020, с 01.07.2021 по  28.07.2021; 25 472 руб. 78 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью специализированный  застройщик «Чистый ручей» (ОГРН 1143668011024, ИНН 3665099147) из федерального  бюджета РФ 55 201 руб. государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и  может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья Т.Л. Белявцева