39_7687474 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-59161/18

22 октября 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья Е.А. Морозова ,при ведении протокола судебного заседания  секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "Ф- ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "РСК" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 478 886,33 руб.,  неустойки за просрочку сдачи работ по договору № РФ6-АТ-080716 от 16.06.2017г. в  размере 8 680 947,65 руб., неустойки за отказ заказчика от исполнения договора по вине  подрядчика в размере 541 353,43 руб., неустойки за просрочку возврата суммы  неотработанного аванса в размере 146 496.91 руб.  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу 

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Региональная строительная  корпорация" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Ф-ГРУПП" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное  обогащение в размере 4 478 886,33 руб., неустойку за просрочку сдачи работ по договору №  РФ6-АТ-080716 от 16.06.2017г. в размере 8 680 947,65 руб., неустойку за отказ заказчика от  исполнения договора по вине подрядчика в размере 541 353,43 руб., неустойку за просрочку  возврата суммы неотработанного аванса в размере 146 496.91 руб.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Региональная строительная  корпорация" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственную пошлину в размере 92 238 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение  месяца со дня принятия решения.  

Судья Е.А. Морозова