АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-28694/2021

г. Уфа

22 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное  предприятие "Башэлектростроймонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПК АЛЮСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании суммы по договору подряда № 23-В от 05.11.2020 года в размере  1 366 118 руб. 23 коп., неустойки за просрочку выполненных работ в размере  44 594 руб. 51 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 36 018 руб.,  расходов по оплате услуг специалиста по строительно-техническому  

исследованию в размере 60 000 руб., почтовых расходов в размере 941 руб.  32 коп. с учетом принятых уточнений  

по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "ПК АЛЮСТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное  предприятие "БАШЭЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору подряда № 23-В от 05.11.2020г. в  размере 363 142 руб. 44 коп., расходы на оплату услуг представителя в  размере 70 000 рублей, расходы по уплате рецензии на заключение в размере  18 000 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 10 263 руб.  

с учетом принятых уточнений 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  Научно-производственное предприятие "Башэлектростроймонтаж"  удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПК  АЛЮСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие  "Башэлектростроймонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму  устранения недостатков по договору подряда № 23-В от 05.11.2020 года в  размере 1 729 260 руб. 67 коп., неустойку за просрочку выполненных работ в  размере 44 594 руб. 51 коп., расходов по оплате услуг досудебной и судебной  

экспертизыв размере 130 000 руб., почтовых расходов в размере 941 руб. 32  коп., расходы по оплате госпошлины в размере 30 054 руб.  

В удовлетворении встречных исковых требований Общества с  ограниченной ответственностью "ПК АЛЮСТРОЙ" отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Башэлектростроймонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 5 964 рублей за подачу иска,  уплаченную платежным поручением от 08.10.2021г. № 8988  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов