133/2021-12933(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-18537/2020

г. Хабаровск

27 января 2021 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Конфедератовой К.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1  

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Спецтехком» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  680009, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Московская  мостостроительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  129343, 

<

...>)  

о взыскании 1 346 637 руб. 67 коп., 

при участии:  

от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 18.01.2021; 

ответчик явку представителей не обеспечил, уведомлен надлежащим  

образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Московская  мостостроительная компания» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Спецтехком» 1 346 637 руб. 67 коп. неустойки за период  с 20.11.2019 по 16.11.2020, а также 26 466 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Московская  мостостроительная компания» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Спецтехком» неустойку по день фактической оплаты  суммы основного долга в размере 20 967 500 руб., начиная с 17.11.2020 в  размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья К.А. Конфедератова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.11.2019 6:19:45

Кому выдана Конфедератова Ксения Анатольевна