113/2023-271439(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № 09АП-48092/2023

Дело № А40-9284/23

г. Москва

29 сентября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи: Новиковой Е.М., судей: Порывкина П.А., Титовой И.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ДЕЛЬТА-М", на решение  Арбитражного суда г. Москвы от «07» июня 2023 года по делу № А40- 9284/23, по иску  

АО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "ДЕЛЬТА-М" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  взыскании,  

При участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 10.11.2021, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 29.07.2022. 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с  ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-М" о взыскании неосновательного обогащения  в виде неотработанного аванса по Договору на выполнение субподрядных работ   № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. в размере 2 124 794,11 руб. и пени за  нарушение сроков начала работ по Договору на выполнение субподрядных работ   № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. в размере 782 124,19 руб.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы от «07» июня 2023 года исковые  требования удовлетворены частично: с общества с ограниченной ответственностью  "ДЕЛЬТА-М" в пользу акционерного общества "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ-1" неосновательное обогащение в размере 2 124 794 (Два миллиона сто  двадцать четыре тысячи семьсот девяносто четыре) руб. 11 коп., пени в размере  

312 333 (Триста двенадцать тысяч триста тридцать три) руб. 42 коп., расходы по оплате  госпошлины в размере 31 468 (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) руб. 92  коп.  

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами заявлено  ходатайство об утверждении мирового соглашения.  

Мировое соглашение соответствует требованиям ст.ст. 139-141 АПК РФ, поскольку  оно заключено в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными на  заключение мирового соглашения от имени сторон спора, содержит сведения об условиях,  размере и сроках исполнения сторонами обязательств, закону не противоречит и прав и  законных интересов других лиц не нарушает.  

Согласно абзацу 2 п. п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации  при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца  (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком  (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по  результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой  инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы  уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом  апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом  кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.  

Руководствуясь ст.ст. 150, 269, 271 АПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить заключенное между АО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ-1" (Истец) и ООО "ДЕЛЬТА-М" (Ответчик) по делу № А40-9284/23  мировое соглашение на согласованных сторонами условиях, а именно:  

«Истец– Акционерное общество «Монолитное Строительное Управление-1» 

(АО «МСУ-1») ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, в лице ФИО2, действующей на основании доверенности № 84/21 от 10.11.2021г., с одной  стороны  

и Ответчик–Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-М» 

(ООО «ДЕЛЬТА-М») ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, в лице Генерального  директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны  

вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторонами спора поделу № А409284/2023-3-74 ( № 09АП-48092/2023), находящемуся в производстве Девятого  Арбитражного Апелляционного суда, в целях прекращения спора в связи с требованием  Истца о взыскании с Ответчика неосновательного обогащения в виде неотработанного  аванса по Договору на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от  13.12.2021г. в размере 2 124 794,11 руб. и пени за нарушение сроков начала работ  по Договору на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от  13.12.2021г. в размере 782 124,19 руб.  

заключили настоящее мировое соглашение (далее – «Соглашение») о  нижеследующем:  

1. Настоящее Соглашение заключается Сторонами на основании ст. ст. 139, 140 АПК РФ в  

целях устранения спора и урегулирования возникших разногласий Стороны  

договариваются о следующем: 

1.1. Стороны согласовали, что на момент подписания настоящего Соглашения  Договор на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г.  является расторгнутым.  

1.2. Стороны произвели совместный осмотр объекта и согласовали, что на момент  подписания настоящего Соглашения, Ответчик выполнил и сдал Истцу работы по Договору  на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. включая  гарантийные удержания (резерв), на общую сумму 2 273 642,94(Два миллиона двести  семьдесят три тысячи шестьсот сорок два рубля 94 копейки) в т.ч. НДС 20% 378 940 руб.  49коп., что подтверждается Актом приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от  31.07.2023г. и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от  31.07.2023г., подписанными Сторонами.  

1.3. Истец произвел авансовый платеж Ответчику по договору на выполнение  субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. на сумму  2 124 794,11руб. (Два миллиона сто двадцать четыре миллиона семьсот девяносто четыре  рубля 11 копеек).  

1.4. Истец отказывается от требований о взыскании с Ответчика суммы  неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по Договору на выполнение  субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г в размере 2 124 794 руб.  11 коп. (Два миллиона сто двадцать четыре тысячи семьсот девяносто четыре рубля 11  коп). Последствия отказа от иска, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу известны, понятны.  

1.5. С учетом стоимости выполненных Ответчиком работ по Договору, указанных в 

п. 1.2. настоящего Соглашения, и произведенных по Договору оплат, указанных в п. 1.3.  Соглашения, задолженность АО «МСУ-1» перед ООО «Дельта-М» составляет 148 848,83  (Сто сорок восемь тысяч восемьсот сорок восемь рублей) 83 копейки, из которых:  

- 35 166,68 руб. (Тридцать пять тысяч сто шестьдесят шесть рублей 68 копеек)  

задолженность по оплате за выполненные работы по договору на выполнение  

субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г; 

-113 682,15 (Сто тринадцатьтысяч шестьсот восемьдесят два рубля15 копеек)  

задолженность по возврату гарантийного удержания (обеспечительного платежа) по  

договору на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от  

13.12.2021г. 

1.6.Ответчик частично признает исковые требования Истца о взыскании пени за  нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных работ   № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. в размере 148 848,83 (Сто сорок восемь  тысяч восемьсот сорок восемь рублей) 83 копейки.  

1.7. Истец отказывается от оставшейся части исковых требований по взысканию  пени за нарушение сроков окончания работ по Договору на выполнение субподрядных  работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г. в размере 633 275,36 (Шестьсот  тридцать три тысячи двести семьдесят пять рублей36 копеек), последствия отказа от иска в  части, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Истцу известны и понятны.  

1.8. В рамках настоящего соглашения Стороны договорились, в порядке ст. 410 ГК  РФ, произвести зачет признанной задолженности Ответчика перед Истцом, указанной в п.  1.6 настоящего Соглашения, в счет погашения задолженности Истца перед Ответчиком,  указанной в п. 1.5. настоящего Соглашения.  

1.9. После проведенного зачета встречных однородных требований, указанного в п.  1.8. Соглашения, задолженность АО «МСУ-1» перед ООО «ДЕЛЬТА-М» по оплате за  выполненные работы и возврату суммы гарантийного удержания (обеспечительного  платежа) по Договору на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП  от 13.12.2021г. отсутствует.  

2. С момента подписания настоящего Соглашения и утверждения его Девятым  

Арбитражным апелляционным судом, Истец отказывается от предъявления к  

Ответчику финансовых претензий и требований об оплате каких-либо неустоек по  

договору на выполнение субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от  

13.12.2021г. 

3. С момента подписания настоящего Соглашения и утверждения его Девятым  

Арбитражным апелляционным судом, Ответчик отказывается от всех требований к  

Истцу по оплате выполненных работ и возврату сумм гарантийного удержания  

(обеспечительного платежа) по Договору на выполнение субподрядных работ  

 № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г., в том числе пеней, неустоек, штрафов,  

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

4. Стороны согласовали, что судебные расходы в виде уплаченной государственной  

пошлины распределяются согласно подпункту 3 пункта 3 части 1 статьи 333.40 НК РФ,  

а именно: 50 % суммы государственной пошлины подлежит возврату Истцу из  

федерального бюджета, 50% суммы государственной пошлины относится на Истца и  

Ответчиком не возмещается. 

5. Расходы по оплате услуг представителей Сторон, а также иные расходы, прямо или  

косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и  

лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла. 

6. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и  

не противоречит закону. 

7. Настоящее Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную  

юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон Мирового соглашения, один  

экземпляр представляется в материалы дела. 

8. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым  

Арбитражным Апелляционным судом. 

9. На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 АПК РФ  

стороны просят Девятый Арбитражный Апелляционный суд утвердить настоящее  

Мировое соглашение и прекратить производство по делу № А40-23015/22-43-173.  

10. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ч. 3 ст. 151 АПК  

РФ, а так же положения ст. 142 АПК РФ, Сторонам известны и понятны. 

11. При изменении реквизитов Стороны обязуются извещать друг друга о таких  

изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней путем направления заказного письма с  

уведомлением о вручении по адресам, указанным в договоре на выполнение  

субподрядных работ № 0373100037619000092/61СП от 13.12.2021г.» 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 07.06.2023 по делу № А40-9284/23  отменить.  

Производство по делу № А40-9284/23 прекратить. 

Возвратить АО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (ИНН  

<

***>) из федерального бюджета 18 767,50 руб. государственной пошлины,  перечисленной по платежному поручению от 21.02.2023 № 11385.  

Возвратить ООО "ДЕЛЬТА-М" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 1 500 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 28.06.2023 № 274. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.  

Председательствующий судья Е.М. Новикова  

Судьи П.А. Порывкин  

 И.А. Титова