7/2020-57399(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-5774/2020

г. Астрахань

23 сентября 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному исковому заявлению:  

 Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН 3015096519, ОГРН 1123015001625)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 3006007350, ОГРН 1053001670534) задолженность по  муниципальному контракту № 35 от 02.04.2019г. в сумме 15 320 125 руб. 60 коп., неустойку  за период просрочки с 24.02.2020г. по 25.08.2020г. в сумме 397 174 25 руб. 25 коп.,  неустойку, начисленную на сумму долга за период с 26.08.2020 го. по день фактического  исполнения обязательства.  

 По встречному исковому заявлению: 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 3006007350, ОГРН 1053001670534) в пользу  Управления по капитальному строительству администрации муниципального образования  "Город Астрахань" (ИНН 3015096519, ОГРН 1123015001625) неустойку в сумме 568 281 руб.  81 коп.  

 В остальной части иск оставить без удовлетворения. Итоговое решение: 

 Взыскать с Управления по капитальному строительству администрации  муниципального образования "Город Астрахань" (ИНН 3015096519, ОГРН 1123015001625)  в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "АстДомСтрой-Инвест" (ИНН 3006007350, ОГРН 1053001670534) задолженность по  муниципальному контракту № 35 от 02.04.2019г. в сумме 15 320 125 руб. 60 коп., неустойку  за период просрочки с 24.02.2020г. по 25.08.2020г. в сумме 163 175 руб. 86 коп., неустойку,  начисленную на сумму долга за период с 26.08.2020 го. по день фактического исполнения  обязательства.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья Г.В. Серикова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.07.2019 7:42:04

 Кому выдана Серикова Галина Владимировна