АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск                                                                      

17.10.2018                                                                     Дело № А62-5862/2018

                          Резолютивная часть решения оглашена 10.10.2018

                                   Полный текст решения изготовлен 17.10.2018

 

Арбитражный суд Смоленской области  в составе судьи Титова А.П., при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Фарм-Инновации» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» 

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

третье лицо: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области

о взыскании по государственному контракту пени за период с 05.08.2017 по 21.09.2018 в размере 36 476,24 руб.,

при участии:

от истца: ФИО2 и ФИО3 ? представителей по доверенности;

от ответчика: представитель не участвует, уведомлен надлежаще,

от третьего лица: ФИО4 – представителя по доверенности; 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Инновации» (далее – истец, поставщик) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с исковым заявлением к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» (далее – ответчик, заказчик) с требованием о взыскании по государственному контракту задолженности в размере 527 326 руб., пени за период с 05.08.2017 по 21.09.2018 в размере 36 476,24 руб.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленного товара по государственному контракту №0163200000317000842 на поставку лекарственных средств (спазмолитические и НПВС) для нужд ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» в течении 2017 года от 24.04.2017.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, истец в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил размер исковых требований. Истец просит принять отказ от взыскания задолженности по договору в размере 527 326руб. и  взыскать с ответчика неустойку, начисленную за период с 05.08.2017 по 21.09.2018 в размере 36 476,24 руб.

Отказ от иска в части взыскания задолженности судом принят, в связи с чем производство по делу в этой части подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Уточнение размера требований в части увеличения неустойки принято судом к рассмотрению.

В судебном заседании представители истца заявленные требования поддержали в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление в обоснование своих доводов и возражений не представил.

Третье лицо в судебном заседании пояснил, что не имеет отношения к хозяйственной деятельности истца и ответчика, финансирование мероприятий в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования доведено до ответчика в полном объеме.

Суд заслушал пояснения сторон, ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы, суд приходит к следующему. 

Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт от 24.04.2017 № 0163200000317000842 на поставку лекарственных средств (спазмолитические и НПВС) для нужд ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» в течении 2017 года (далее также – контракт), по условиям которого поставщик обязуется поставить лекарственные средства (спазмолитические и НПВС) для нужд заказчика в течении 2017 года (далее – товар) в количестве и ассортименте, указанных в спецификации поставляемых товаров, являющейся неотъемлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить  товар в порядке и размере установленном контрактом.

Цена контракта составляет 675 770,92 руб. и включает все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, страхования, а также расходы по доставке  товара. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (пункты 2.1 – 2.3 контракта).

В соответствии с пунктами 2.4, 2.5 контракта предусмотрено, что оплата поставки товара осуществляется за счет средств территориального фонда ОМС с отсрочкой платежа до 30 календарных дней с даты подписания заказчиком документа о приемке на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи товара по форме, согласно приложению №2  к контракту, являющегося неотъемлемой частью контракта, подписанного уполномоченными представителями заказчика и поставщика.

Контрактом предусмотрено, что поставка товара осуществляется партиями на основании заявок заказчика в течении трех рабочих дней после подачи заявки.

В соответствии с пунктом 10.2 контракт  вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, а в части гарантийных обязательств – до полного их исполнения.

Подписанный сторонами контракт по своей правовой природе,  с учетом особенностей субъектного состава, содержанию обязательств относится к категории договоров поставки, правовое регулирование которых осуществляется согласно параграфами 1,3,4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии со статье 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон № 44-ФЗ) контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Стороны достигли соглашения по всем существенным условиям контрактов, их письменная форма соблюдена, требования, предъявляемые  к контракту Федеральным законом № 44-ФЗ соблюдены, в связи с чем, контракт считается заключенным.

В соответствии со статьей 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из материалов дела, истцом, во исполнение контакта в адрес ответчика был поставлен товар на общую  сумму 527 326,32 руб., что подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными №2615 от 04.07.2017 на сумму 42 134,10 руб., №4498 от 03.10.2017 на сумму 121 054,45 руб., №5738 от 20.11.207 на суму 6 524,50 руб., №6719 от 19.12.2017 на сумму 357 613,27 руб. Товарные накладные содержат сведения о наименовании, количестве, цене товара, сведения о поставщике и покупателе. Указанные документы подписаны без возражений уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями организаций.

Принимая во внимание, что ответчиком  не представлено возражений относительно факта поставки товара по указанным  товарным накладным, с учетом, представленных в материалы дела документов, суд приходит к выводу, что товар по указанным товарным накладным  ответчиком принят без замечаний и возражения.

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Ответчиком оплата поставленного товара осуществлена после предъявления иска и принятия его к производству суда.

В связи с нарушением ответчиком срока исполнения обязательств по оплате поставленного товара, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени, начисленной  за период с 05.08.2017 по 21.09.2018 в размере 36 476,24 руб.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В соответствии с 6.1 контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом,  а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок  суммы пункт 6.2 договора).

Доказательств наличия исключительных обстоятельств и явной несоразмерности неустойки ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

Представленной истцом расчет неустойки судом проверен, ответчиком не оспаривается, в результате чего с  ответчика взыскиваются неустойка в размере  36 476,24 руб.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :

взыскать с областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Руднянская центральная районная больница» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фарм-Инновации» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) неустойку, начисленную за период с 05.08.2017 по 21.09.2018 в размере 36 476,24 руб., а также 14 049 руб. в возмещение судебных расходов.

В части требований общества с ограниченной ответственностью «Фарм-Инновации» о взыскании задолженности в размере 527 326,32 руб. производство по делу прекратить.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                              А.П. Титов