1000010_2336949  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-3960/2019

г. Белгород

30 июля 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Ю.Ю. Дробышева 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО  "ГенподрядГрупп" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ЗАСТРОЙЩИК  БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в сумме  6 006 077 руб. 01 коп.  

при участии в судебном заседании 

от истца: ФИО2., представитель по доверенности № 2018-08-GPG-INT-3-005 от  20.08.2018 г.;  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "ГенподрядГрупп" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с ООО "ЗАСТРОЙЩИК БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу ООО "ГенподрядГрупп" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 548 956,93 руб. неустойки по договору субподряда № 199-СП от  24.10.2016 г., 5 457 120,08 руб. неустойки по договору субподряда № 200-СП от  24.10.2016 г.  

Взыскать с ООО "ЗАСТРОЙЩИК БЕЛОГОРЬЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 53 030 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев