1923/2017-263634(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-35133/2017

г. Казань

15 декабря 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего судьи Коротенко С.И.,  

при составлении протокола судебного заседания помощником судьи Кузнецовой Т.Д.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Автотрансэкология", г.Казань, (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Группа "Компромисс", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) о взыскании 973 271 рубля 39 копеек неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Группа  "Компромисс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Автотрансэкология", г.Казань, (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) 476 965 рублей 46 копеек неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная Группа  "Компромисс", г.Казань, (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 22 465 рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья С.И.Коротенко