АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-39627/2018

г. Уфа

21 августа 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Передовые строительные  технологии" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  о взыскании 4 456 964 руб. 26 коп.  

с учетом принятых уточнений и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Передовые строительные  технологии" (ИНН: 0277111590, ОГРН: 1100280028078)  

о взыскании 6 298 059 руб. 87 коп. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 49, 110, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью  "Передовые строительные технологии" от иска к Обществу с ограниченной  ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" в  части требования об обязании произвести списание использованных  материалов по договору субподряда № 8/383 от 15.05.2017 г.  

Производство по делу № А07-39627/2018 в указанной части  прекратить.  

Иск Общества с ограниченной ответственностью "Передовые  строительные технологии" в остальной части удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Передовые строительные технологии" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) сумму долга по договору субподряда № 56/68 от 20.06.2017 г.  в размере 1 258 908руб.16коп., по договору субподряда № 8/383 от 15.05.2017  г. в размере 841 616 руб. 91 коп., по договору субподряда № 8/440 от  04.05.2018 г. в размере 2 356 439 руб. 19 коп., судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 44 238 руб.  

Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Передовые  строительные технологии" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  сумму неосновательного обогащения за завышенный объем ПГС в размере 1  104 745руб.50коп., штраф за нарушение сроков выполнения работ по  договорам субподряда № 8/383 от 15.05.2017 г. в размере 175 150 руб. 92 коп.  за период с 01.05.2018г. по 03.09.2018г., штраф за нарушение сроков  выполнения работ по договорам субподряда № 8/440 от 04.05.2018 г. в  размере 11 106 руб. 82 коп. за период с 02.10.2018г. по 09.10.2018г., штраф за  нарушение сроков выполнения работ по договорам субподряда № 56/68 от  20.06.2017 г. в размере 81 069 руб. 57 коп. за период с 01.08.2018г. по  28.09.2018г., суммы долга по договору поставки № 28-01/13 от 28.01.2013г. в  размере 682 459руб.84коп., расходы по оплате государственной пошлины в  размере 17 776 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Произвести зачет взысканных с Общества с ограниченной  ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" и  Общества с ограниченной ответственностью "Передовые строительные  технологии" денежных сумм и в результате зачета взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "Передовые строительные технологии"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере 2 428  889 руб. 60 коп.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "ГЕНПОДРЯДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 3" (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 1060278102543) в доход федерального бюджета госпошлину по  первоначальному и встречному иску в сумме 8 611 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов