Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-1910/2020

02 июля 2020 года

город Якутск

 

            Резолютивная часть решения объявлена 26 июня 2020 года

            Мотивированное решение изготовлено 02 июля 2020 года

 

            Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Северный дом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 1 030 709,08 руб.,

            в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, 

 

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Якутскэнерго" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Северный дом" о взыскании 1 030 709 руб. 08 коп. задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 24.03.2016 № 215/36-16, в том числе 783 504 руб. 01 коп. долга и 247 205 руб. 07 коп. неустойки за период с 20.12.2019 по 12.03.2020.

            В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле.

            Ответчиком отзыв на исковое заявление в порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлен.

            Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

            Как следует из материалов дела, 24 марта 2016 года между ПАО «Якутскэнерго» (сетевая организация) и ООО СК «Северный дом» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 215/36-16, по условиям которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя объекта «Детский сад на 140 мест в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

            максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 164,7 кВт;

            категория надежности  III (третья);

            класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,38 кВт;

            ранее присоединяемая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств кВт; 

            Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

            В соответствии с пунктом 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Постановления правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 25.12.2015 г. № 327 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям на территории Республики Саха (Якутия) на 2016 год» и составляет: 1 879 135, 63 руб. Один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч сто тридцать пять рублей 63 копейки, в том числе НДС 18% 286 647, 81 руб. Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь рублей 81 копейка.

            Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору (пункт 11).

            Между сторонами заключены дополнительные соглашения к договору.

            В соответствии с пунктом 5 дополнительного соглашения от 06.03.2019 № 2 стороны договорились изложить пункт 10 договора в следующей редакции:

            «Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Постановления Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 25.12.2015 № 327 «Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям на территории Республики Саха (Якутия) на 2016 года» и составляет:

            1 910 985,39 руб. Один миллион девятьсот девять тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 39 копеек, в т.ч. ставка НДС 20% (исчисляемый согласно действующему законодательству) составляет 318 497,56 руб. Триста восемнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 56 копеек по Приложению № 1».

            Согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению № 2 установлен следующий график платежей:

            апрель 2016 года – 187 913 руб. 56 коп.,

            май 2016 года – 563 740 руб. 69 коп.,

            сентябрь 2016 года – 375 827 руб. 13 коп.;

            30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения, в т.ч. НДС 20% , исчисляемый согласно действующему законодательству – 573 295 руб. 62 коп.;

            10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения, в т.ч. НДС 20%, исчисляемый согласно действующему законодательству, - 191 098 руб. 54 коп.;

            разница оплаты (НДС 120%-118%). Срок оплаты в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения – 19 109 руб. 85 коп.

            В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате за оказанные услуги истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

            Между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора возмездного оказания услуг, на которые распространяются положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

            В соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

            Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

            Надлежащее исполнение истцом обязательств по договору подтверждается подписанным обеими сторонами актом от 04.12.2019 № 160/215-19 об осуществлении технологического присоединения.

            Стоимость оказанной истцом услуги составляет 1 910 985 руб. 39 коп.

            Ответчиком произведена частичная оплата оказанных услуг в размере 1 127 481 руб. 38 коп., что подтверждается платежными поручениями от 01.04.2016 № 74, от 18.05.2016 № 300, от 04.04.2017 № 94.

            Таким образом, задолженность ответчика по оплате оказанных услуг составляет 783 504 руб. 01 коп.

            В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

            Доказательства оплаты задолженности в указанном размере ответчиком в суд не представлены.

            В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

            Таким образом, имеются правовые основания для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

            Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 247 205 руб. 07 коп. неустойки за период с 20.12.2019 по 12.03.2020.

            Пунктом 17 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

            В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

            Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

            Представленный истцом расчет суммы неустойки за несвоевременную оплату оказанных услуг ответчиком не оспорен, проверен судом и соответствует требованиям статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

            Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 247 205 руб. 07 коп. договорной неустойки.

            Истцом при обращении в суд с исковым заявлением по платежному поручению от 16.03.2020 № 14986 произведена уплата государственной пошлины в размере 23 307 руб.

            Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 23 307 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Северный дом" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Якутскэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 030 709 руб. 08 коп., в том числе 783 504 руб. 01 коп. долга и 247 205 руб. 07 коп. неустойки; а также расходы по уплате государственной пошлины 23 307 руб. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                                  А.Б. Васильева