63_2405244 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А67-4020/2022

г. Томск

22 июля 2022 года.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г. Аксиньина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Торговый Дом «Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Томская строительная компания «Луч» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 1 391 269,85 руб. неустойки, 

без участия сторон (извещены), 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская строительная  компания «Луч» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 1 391 269,85 руб. неустойки, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины, всего 1 393 269,85 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Томская строительная  компания «Луч» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 24  913 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Томской области. 

Судья С.Г. Аксиньин