АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-21439/2018

г. Ставрополь

10 января 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., при ведении  протокола помощником судьи Васильевой С.С., рассмотрел в судебном заседании исковое  заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю,  ОГРН 1022602951294, ИНН 2634017706, г. Ставрополь, к федеральному государственному  унитарному предприятию «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения  наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980, г. Волгоград, о взыскании 681 325 руб. 23  коп. неустойки за период с 16.02.2018 по 17.08.2018, начисленной в связи с ненадлежащим  исполнением условий государственного контракта № 257 от 16.11.2016.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН  3444051980, г. Волгоград, в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Ставропольскому краю, ОГРН 1022602951294, ИНН 2634017706, г. Ставрополь, 681 325 руб. 23  коп. неустойки за период с 16.02.2018 по 17.08.2018.  

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление  строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1023403452995, ИНН  3444051980, г. Волгоград, в доход федерального бюджета 16 626 руб. государственной  пошлины по иску.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  

(изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в  двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Демкова