Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-7995/2025

20 октября 2025 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Немытышевой Н.Д., рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению акционерного общества специализированный застройщик «Якутпромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «БАФЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 597 727,84  рублей 

без вызова сторон.

            В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд приобщил в материалы дела обоснование начисления неустойки. 

            Акционерное общество специализированный застройщик "Якутпромстрой" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БАФЕТ" о взыскании 597 727 руб. 84 коп.  по договору купли-продажи от 13.06.2024 № 48-24, в том числе основной долг в размере 541 615 руб. 77 коп., пени в размере 56 112 руб. 10 коп. за период с 01.08.2024 по 12.08.2025; а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 34 886 руб. 40 коп.

            В материалы дела представлена накладная  № 230 от 30.09.2024 на отпуск материалов на сторону, подписанная сторонами.

            Пунктом 3.2 договора стороны установили порядок оплаты:  Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца по следующему графику:

- до 31 июля 2024 г. - 180 564 руб. 

- до 31 августа 2024 г. - 180 564 руб. 

- до 30 сентября 2024 г. - 180 564 руб. 

            Поскольку истец передал товар покупателю  по накладной  № 230 от 30.09.2024, следовательно, просит взыскать неустойку на авансовые платежи.

В силу принципа свободы договора обеспечение неустойкой своевременного внесения авансовых (промежуточных) платежей само по себе не противоречит законодательству. Однако такое условие должно быть согласовано сторонами в договоре (пункт 2 статьи 1, статья 421 ГК РФ, пункт 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016)). Поскольку данное условие касается ответственности, оно не должно допускать двоякого или расширительного толкования. При неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон спорное условие подлежит толкованию в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах»).

            В соответствии с пунктом 5.1 договора за нарушение срока уплаты цены договора, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора  продавец  вправе потребовать от покупателя уплаты пени в размере 0,03 % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

            В договоре сторонами не согласовано условие о начислении неустойки на авансовые платежи.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (статья 191 Кодекса). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Кодекса).

Следовательно,  расчет должен быть составлен с 01.10.2024 по 12.08.2025.

541615,77 за период с 01.10.2024 по 12.08.2025 из расчета 0,03 % составляет 51 345,18 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БАФЕТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества специализированный застройщик «Якутпромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 592 960 руб. 95 коп.  по договору купли-продажи от 13.06.2024 № 48-24, в том числе основной долг в размере 541 615 руб. 77 коп., пени в размере 51 345 руб. 18 коп. за период с 01.10.2024 по 12.08.2025; а также  государственную пошлину в размере 34 608 руб. 18 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия). 

Судья

Немытышева Н. Д.