1167_100663  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А84-4098/2019

город Севастополь

21 ноября 2019 г.

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Мирошник Анны  Сергеевны, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва) к государственному казенному  учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского  хозяйства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь) о взыскании пени  по государственному контракту,  

встречное исковое заявление государственного казенного учреждения города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительное управление «Территория» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, Москва) о взыскании неустойки по государственному контракту,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, Департамента городского хозяйства города  Севастополя.  

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление «Территория» удовлетворить.  

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» пени по  государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 1 153 046,72 руб., а  также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 530 руб.  

Встречное исковое заявление государственного казенного учреждения города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление «Территория» в пользу государственного казенного учреждения города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» неустойку  по государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 113 734,38 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

С учетом произведенного судом взаимозачета встречных однородных требований:  

взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительное управление «Территория» пени по  государственному контракту № 10 ВО-ЭА от 15.05.2018 в размере 1 039 312,34 руб., а  также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 386 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление «Территория» в доход федерального бюджета сумму государственной  пошлины в размере 2 144 руб.  

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в доход федерального  бюджета сумму государственной полшины в размере 25 537 руб.  

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в  законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба в  Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города  Севастополя.  

Судья А.С. Мирошник