1615/2017-261769(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-30879/2017

г. Казань

12 декабря 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истца - общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  

"Мегастрой", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН  

1071690011172, ИНН 

<

***>) о взыскании 2 731 260 рублей неустойки, и по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью "Ак таш" к обществу с ограниченной  

ответственностью "Строительная компания "Мегастрой" о взыскании 3 369 694 рублей 22 копеек неустойки с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность от 27.06.2017г. 

от ответчика – ФИО3, доверенность от 13.10.2017г.  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН  

1071690011172, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

"Строительная компания "Мегастрой", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

неустойку в размере 1 618 000 рублей. В остальной части первоначального иска отказать. 

В удовлетворении встречного искового заявления отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ак таш", г.Казань (ОГРН  

1071690011172, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  

в размере 36 656 рублей. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок. 

Председательствующий судья А.С. Сотов