85_2191629  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 12841/2018  27.12.2021  

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д.А.Гребенникова,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

Департамента капитального строительства Администрации города Томска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  

открытому акционерному обществу «Ханты-Мансийскдорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 300 543 346,51 руб.,  

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО2 по доверенности № 54 от 05.01.2021 (удостоверение), ФИО3 по доверенности № 53 от 20.03.2021 (удостоверение);  

от ответчика (онлайн) – ФИО4 по доверенности от 24.08.2021 (паспорт). 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-175 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Признать обоснованным требование о взыскании с открытого акционерного общества  «Ханты-Мансийскдорстрой» в пользу Департамента капитального строительства  Администрации города Томска 5 010 906,74 руб. неустойки. В остальной части требование  Департамента капитального строительства Администрации города Томска признать не  обоснованным.  

Признать обоснованным взыскание с Департамента капитального строительства  Администрации города Томска в пользу с открытого акционерного общества «Ханты- Мансийскдорстрой» 245 831,79 руб. расходов на оплату услуг эксперта.  

Произвести зачет требования о взыскании неустойки и требования о взыскании  расходов на оплату услуг эксперта, в результате которого взыскать с открытого  

акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» в пользу Департамента капитального  строительства Администрации города Томска 4 765 074,95 руб.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» в доход  федерального бюджета 3 334,57 руб. государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

 Судья Д.А. Гребенников