Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-10952/2018

г. Липецк

27 ноября 2019 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Бартеневой Ю.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Манаенковой Е.М., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная компания»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

к Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

о взыскании 934 234 руб. 05 коп., а также по встречному иску  

Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная компания»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

о взыскании 4 363 568 руб. 37 коп., 

при участии в судебном заседании:  

от ООО «Новолипецкая строительная компания»: ФИО1, представителя по  

доверенности от 09.04.2018, 

от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой  

области: ФИО2, представителя по доверенности от 07.10.2019,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Новолипецкая  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 941 657 руб. 77 коп., в том числе: 810 062 руб. 06 коп.  основного долга, 131 595 руб. 71 коп. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 30.01.2018 по 27.11.2019 с последующим начислением процентов за  пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской  Федерации по день фактического исполнения обязательства.  

Исковое заявление Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов Липецкой области (ОГРН 1134800000940, ИНН 4824070613) удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 447 403 руб. 84 коп. неустойки за период с 10.10.2017 по 29.12.2017, а также  34 695 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации произвести зачет взысканных сумм задолженности, процентов за  пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также судебных расходов.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 494 253 руб. 93 коп. основного долга.  

Производить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по  статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от суммы долга в размере 494 253  руб. 93 коп., начиная с 28.11.2019 по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 34 695 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новолипецкая строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 10 123  руб. государственной пошлины.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  21 833 руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его  принятия.  

Судья Ю.В. Бартенева