АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  РЕШЕНИЕ  (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-35387/2017 «08» февраля 2018 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины  Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником секретарем  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление  капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств,  

 и по встречному исковому заявлению государственного казенного учреждения  Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки,  

 при участии в судебном заседании:  от истца – ФИО2, директор Общества, паспорт,  от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 09.11.2017 № 56, 

 руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить в части. Взыскать с государственного казенного  учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  задолженность в сумме 1 156 000 руб. и неустойку в размере 15 230 руб. 32 коп. за период  с 02.08.2017 по 21.09.2017, а также судебные расходы на оплату юридических услуг в  размере 10 000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказать.  

 Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной  ответственностью общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт»  (160009, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области  «Управление капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 274 839 руб. за  период с 14.01.2017 по 01.08.2017. В удовлетворении остальной части требований  

отказать.  

 Путем зачета первоначального и встречного иска окончательно взыскать с  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление  капитального строительства» (400074, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Роспроектконсалт» (160009, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму в размере 906 391 руб. 32 коп.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 24 руб. 60  коп. и по встречному иску в размере 8 231 руб. 73 коп.  

 Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

 Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 13.02.2018. 

  Судья Е.Б. Смагоринская