АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-4270/18

21 сентября 2020 г.

город Севастополь

 

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи  Смолякова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «А2 Инжиниринг»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва,  

к Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление  по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, Севастополь,  

о взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение  строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация п. Солнечный (низкое  давление), в том числе проектно-изыскательские работы» от 26.12.2016 № 09-16/ЕП-399,  

по встречному иску Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»  

к Обществу с ограниченной ответственностью «А2 Инжиниринг» о взыскании неустойки, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора: Государственное унитарное предприятие города Севастополя  по газораспределению и газоснабжению «Севастопольгаз», Государственное бюджетное  учреждение «Севастопольский Автодор», Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Севастополя, Общество с ограниченной  ответственностью "ДОРИНВЕСТ-КРЫМ",  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить частично. Код доступа к материалам дела: 

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 1149204007028,  ИНН 9204003670, Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «А2 Инжиниринг», ОГРН 111505300072, ИНН 5053070642, Москва, 6 982 643 рубля  80 копеек задолженности по оплате выполненных работ и 1 057 057 рублей 07 копеек  неустойки. Взыскать неустойку, начисленную с 22.09.2020 по дату фактического  погашения задолженности на сумму задолженности 6 926 018 рублей  27 копеек в размере одной трёхсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской  Федерации, действующей на дату фактического погашения этой задолженности.  

В удовлетворении первоначального иска в остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «А2 Инжиниринг»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, в пользу Государственного казенного  учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского  хозяйства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, 1 111 682 рублей  60 копеек неустойки.  

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать. 

В результате зачета встречных однородных требований по первоначальному  и встречному искам взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Севастополь, в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «А2 Инжиниринг», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва,  6 926 018,27 руб. задолженности. Взыскать неустойку, начисленную с 22.09.2020 по дату  фактического погашения задолженности на сумму задолженности 6 926 018 рублей  27 копеек в размере одной трёхсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской  Федерации, действующей на дату фактического погашения этой задолженности.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, Севастополь, в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «А2 Инжиниринг», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, 54 719 рублей  судебных расходов на уплату государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «А2 Инжиниринг», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, Москва, в доход федерального бюджета 27 018,12  рублей государственной пошлины.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», ОГРН 1149204007028,  ИНН 9204003670, Севастополь, в доход федерального бюджета 187 459 рублей 88 копеек  государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города  Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со  дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.06.2020 11:54:01Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич